18/2020-22875(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)  

Дело № А39-14138/2019

город Саранск

18 мая 2020 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Никишиной Т.Л.  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью "МАПО-ТРАНС"  

к государственному казенному учреждению "Управление автомобильных дорог  Республики Мордовия"  

публично-правовому образованию Республика Мордовия в лице Министерства  строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия  

о взыскании 15661250 руб. 26 коп. задолженности, 1424884 руб. 80 коп. пеней и  понесенные судебные расходы,  

при участии 

от истца: ФИО2, представителя по доверенности № 1-юр от 09.01.2020,  

от ответчика: ФИО3, представителя государственного  казенного учреждения "Управление автомобильных дорог Республики  Мордовия" по доверенности № 5а от 10.01.2020,  

руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

Взыскать с Республики Мордовия в лице Министерства строительства,  транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, г.Саранск Республика Мордовия,  зарегистрировано в качестве юридического лица 13.05.1998) в пользу общества  

с ограниченной ответственностью "МАПО-ТРАНС" (ОГРН 1051328013252,  ИНН 1328903647, г.Саранск Республика Мордовия, зарегистрировано в  качестве юридического лица 07.06.2005) неустойку в сумме 1631635 рублей 53  копеек и судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере  29316 рублей.  

В иске к государственному казенному учреждению "Управление  автомобильных дорог Республики Мордовия" отказать.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "МАПО-ТРАНС"  (ИНН 

<

***>, г.Саранск Республика Мордовия) из федерального  бюджета 79115 рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному  поручению № 7066 от 05.12.2019. Справку на возврат госпошлины выдать.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Т.Л. Никишина Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента

Дата 21.05.2019 7:54:58

Кому выдана Никишина Татьяна Леонидовна