АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

432970, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14 

Тел.(8422)33-46-08 Факс (8422)32-54-54 E-mail:info@ulyanovsk.arbitr.ru Интернет:www.ulyanovsk.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть) 

г.Ульяновск Дело № А72-20722/2018  22.04.2019  

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Юдина П.Г.,  Руководствуясь статьями 110, 158, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Ходатайство представителя Общества с ограниченной ответственностью  «Универсал» о вызове свидетеля оставить без удовлетворения.  

Исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Универсал»  удовлетворить.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ДАРС-Строительство» в  пользу Общества с ограниченной ответственностью «Универсал» задолженность по  договору субподряда от 02.03.2017 № 3К в сумме 2 614 548 (два миллиона шестьсот  четырнадцать тысяч пятьсот сорок восемь) руб. 64 коп., проценты за пользование  чужими денежными средствами за период с 15.06.2017 по 16.05.2018 в сумме 205 255  (двести пять тысяч двести пятьдесят пять) руб. 38 коп., начиная с 17.05.2018 по день  фактической оплаты основного долга исходя из ключевой ставки Банка России,  действующей в соответствующие периоды, расходы по уплате государственной  пошлины 37 099 (тридцать семь тысяч девяносто девять) руб. 00 коп.  

Ходатайство представителя Общества с ограниченной ответственностью  «Универсал» о снижении размера неустойки удовлетворить.  

Встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью  «Стройкомплекс» удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Универсал» в пользу  Общества с ограниченной ответственностью «ДАРС-Строительство» неустойку за  нарушение сроков выполнения работ по договору от 02.03.2017 № 3К за период с  14.06.2017 по 30.09.2017 в сумме 260 144 (двести шестьдесят тысяч сто сорок четыре)  руб. 03 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 24 700 (двадцать  четыре тысячи семьсот) руб. 00 коп.  

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.  

Произвести зачет исковых требований и встречных исковых требований на сумму  260 144 руб. 03 коп.  

Взыскать в результате зачета встречных однородных требований с Общества с  ограниченной ответственностью «ДАРС-Строительство» в пользу Общества с  ограниченной ответственностью «Универсал» основной долг в сумме 2 793 659 (два  миллиона семьсот девяносто три тысячи шестьсот пятьдесят девять) руб. 99 коп.  проценты за пользование чужими денежными средствами начиная с 17.05.2018 по день  

фактической оплаты основного долга исходя из ключевой ставки Банка России,  действующей в соответствующие периоды, расходы по уплате государственной  пошлины 12 399 (двенадцать тысяч триста девяносто девять) руб. 00 коп.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Универсал» из  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1 348 (одна тысяча триста  сорок восемь) руб. 00 коп.  

Исполнительные листы и справку выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его  принятия и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.  

Судья П.Г.Юдин