АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

«

дело № А32-67633/2023

г. Краснодар

15» февраля 2024 года

резолютивная часть решения принята 09.02.2024

мотивированное решение изготовлено 15.02.2024

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Назаренко Р.М.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский Сад №11»

ИНН 

<

***>

к ИП ФИО1

ИНН 

<

***>

о взыскании 

 

установил:

в Арбитражный суд Краснодарского края поступило исковое заявление МАДОУ МО г. Краснодар «Детский Сад №11» (далее по тексту – истец, заказчик) к ИП ФИО1 (далее по тексту – ответчик, заказчик) о взыскании неустойки за период с 01.12.2021 по 21.12.2021 в размере 21 139,52 руб.

            Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 14.12.2023 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом наличия в материалах дела доказательств надлежащего уведомления сторон о порядке рассмотрения настоящего дела и сроках представления письменных доказательств, возражений и отзывов, судом спор рассмотрен по существу.

В соответствии с резолютивной частью решения Арбитражного суда Краснодарского края от 09.02.2024 исковые требования удовлетворены частично.

Вышеуказанный судебный акт размещен 10.02.2024 на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В Арбитражный суд Краснодарского края 13.02.2024 от ответчика поступило заявление о составлении мотивированного решения.

В силу положений части 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой. Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

Изучив и исследовав по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные суду доказательства, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор подряда № 8-11-7/21 от 15.07.2021 по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства выполнить по техническому заданию заказчика общестроительные работы по адресу: 

<

...>, а заказчик принять и оплатить результат работ (далее – договор)

Срок выполнения работ с 15.07.2021 по 29.10.2021 (п. 1.2 договора).

Дополнительным соглашением от 29.10.2021 срок выполнения работ продлен до 30.11.2021.

Стоимость работ 5 900 000 руб. (п. 2.1 договора).

Истец указывает, что ответчиком нарушены сроки выполнения работ по договору, в связи с чем, истец начислил ответчику неустойку за просрочку работ за период с 01.12.2021 по 21.12.2021 в размере 21 139,52 руб.

Претензия направленная истцом ответчику оставлена без удовлетворения, что послужило основаниям для в обращения в суд с настоящим исковым заявлением.

Ответчиком представлен письменный отзыв с возражениями по заявленным исковым требованиям, в котором заявлено ходатайство о снижении неустойки.

Судом установлено, что возникшие между сторонами правоотношения регулируются Главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) и положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тесту – Закон N 44-ФЗ).

Согласно статье 763 ГК РФ подрядные строительные работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

            Как следует из материалов дела между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен договор подряда № 8-11-7/21 от 15.07.2021 по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства выполнить по техническому заданию заказчика общестроительные работы по адресу: 

<

...>, а заказчик принять и оплатить результат работ (далее – договор)

Срок выполнения работ с 15.07.2021 по 29.10.2021 (п. 1.2 договора).

Дополнительным соглашением от 29.10.2021 срок выполнения работ продлен до 30.11.2021.

Стоимость работ 5 900 000 руб. (п. 2.1 договора).

            В соответствии с соглашением № 1 от 22.12.2021 договор расторгнут.

            В п. 2 соглашения №1 от 22.12.2021 стороны установили, что размер исполненных обязательств по договору составляет 2 769 944 руб., соответственно исходя из стоимости работ в 5 900 000 руб., размер неисполненных обязательств ответчика составляет 3 130 056 руб.

В силу п. 11.7 договора размер пени за просрочку исполнения обязательств подрядчиком составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ на дату уплаты от суммы неисполненных обязательств по договору.

Таким образом, надлежащий размер пени за указанный в исковом заявлении период с 01.12.2021 по 21.12.2021 составляет 18 623,83 руб. (от стоимости невыполненных работ в 3 130 056 руб.).

В силу статьи 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Ссылки ответчика на необходимость применения положений статьи 333 Кодекса являются несостоятельными, так как размер неустойки по договору является законным, т.е предусмотренным Закон N 44-ФЗ.

Оснований для ее снижения у суда не имеется, так как уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

Допустимых и достоверных доказательств, что размер законной неустойки по договору может привести к получению ответчиком необоснованной выгоды ответчик не представил.

Согласно пункту 9.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

В соответствии с частью 42.1 статьи 112 Закона N 44-ФЗ, начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

В целях реализации данных требований закона Правительством Российской Федерации принято постановление от 04.07.2018 N 783, которым утверждены обозначенные выше правила, устанавливающие порядок и случаи списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом. 

Списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, по смыслу действующего законодательства является антикризисной мерой.

Списание неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с действующим законодательством является обязанностью заказчика (пункт 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017).

Так, согласно подпункту "а" пункта 3 Правил N 783 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2020 N 591) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случая, предусмотренного подпунктом "в" этого пункта.

Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с пунктом 3 данных правил распространяется на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения и осуществляется заказчиком на основании решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), указанного в пункте 9 этих же правил, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения (пункт 11 Правил N 783).

Размер начисленной неустойки составляет менее 5 % как от цены договора, однако судом установлено, что договор полностью ответчиком не исполнен, срок выполнения работ по договору продлялся, соответственно, в данном случае правила о списании неустойки на ответчика не распространяются.

Доводы ответчика о невозможности выполнения обязательств по договору в установленные сроки по независящим от подрядчика обстоятельствам, судом исследованы и признаются несостоятельными, так как не подтверждены надлежащими и допустимыми доказательствами.

На основании изложенного, суд пришел выводу о том, исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

Судебные расходы подлежат распределению по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать ИП ФИО1 в пользу МАДОУ МО г. Краснодар «Детский Сад №11» неустойку за период с 01.12.2021 по 21.12.2021 в размере 18 623,83 руб., судебные расходы по оплате госпошлины в размере 1 763,12 руб.

В остальной части во взыскании отказать.

По заявлению лица, участвующего в данном деле, может быть составлено    мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения данной резолютивной части на   официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет». 

Решение по настоящему делу подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Краснодарского края в порядке апелляционного производства в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

 

Судья                                                                                                           Р.М. Назаренко