АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е /резолютивная часть/ 

24 октября 2017 года Дело № А25-1066/2017   Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Байчоровой Ф.Б.,  рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление  

Открытого акционерного общества "Строительная фирма "Мизам" 

 к Карачаево-Черкесской Республике в лице Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики  

о взыскании неустойки, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: 

- Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики  

- Карачаево-Черкесское Республиканское казенное предприятие "Дирекция капитального  строительства",  

руководствуясь статьями 110, 112, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р е ш и л:

1. Исковые требования Открытого акционерного общества "Строительная  фирма "Мизам" удовлетворить.  

 Взыскать с Карачаево-Черкесской Республики в лице Министерства строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Открытого акционерного общества  "Строительная фирма "Мизам" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за  просрочку исполнения денежного обязательства по государственному контракту от  18.12.2014 № 135511 по выполнению строительно-монтажных работ по объекту:  «Строительство детского сада на 225 мест, г.Усть-Джегута, Усть-Джегутинский  муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика» и государственным  контрактам от 17.12.2014 № 147-14, № 148-14, № 149-14, № 150-14, № 151-14; от  25.12.2014 № 189-1-14 по поставке оборудования и мебели, в размере 1 558 325 (один  миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста двадцать пять) рублей 90 копеек за  период с 30.09.2016 по 10.08.2017.  

 Решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики может быть  обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Вокзальная улица, дом 2,  г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600) в течение месяца с момента его  изготовления в полном объеме через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской  Республики (Ленина проспект, дом 9, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика,  369000).  

 Судья Ф.Б.Байчорова