100128_465157 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001  

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru  

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

 

город Смоленск  24.11.2017 Дело № А62-1630/2017  

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Савчук Л.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1  

М.Г., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

публичного акционерного общества "Межрегиональная  

распределительная сетевая компания Центра" в лице филиала ПАО "МРСК  

Центра" - "Смоленскэнерго" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью Финансово-строительная  

компания "ВЕЖ" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 

о взыскании неустойки, 

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО2, представителя по доверенности № Д- СМ/01/62 от 01.06.2017, паспорт; ФИО3-представителя,  доверенность № Д-СМ/01/82 от 01.06.2017, паспорт;  

от ответчика – ФИО4, представителя по доверенности от  01.02.2017, паспорт,  

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Финансово- строительная компания «ВЕЖ» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в  пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная  распределительная сетевая компания Центра» (ОГРН 

<

***>; ИНН  

<

***>) неустойку в размере 487 112 рублей 57 копеек, а также 55 182  рубля в возмещение судебных расходов.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Финансово- строительная компания «ВЕЖ» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 15 528  рублей.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу.  

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда  в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию –  Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух  месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную  инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при  условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Смоленской области.  

Судья Л.А.Савчук