6/2018-58157(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-5000/2017

город Саранск

05 декабря 2018 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Хващевской Т.Н.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Государственного  

казенного учреждения Республики Мордовия «Служба заказчика органов  государственной власти Республики Мордовия в сфере информационно- 

коммуникационных технологий» (Республика Мордовия, г.Саранск)  

к публичному акционерному обществу «Ростелеком» (г.Санкт-Петербург)  о взыскании неустойки в сумме 83 240 056 руб. 63 коп. и об изменении условий  

договоров путем внесения изменений в пункт 4.4 договора от 05.11.2014   № 88/14 и в пункт 2.1 контракта от 23.11.2015 № 5/15,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно  предмета спора:  

- Министерство финансов Республики Мордовия (Республика Мордовия, г.Саранск); - Министерство внутренних дел по Республике Мордовия (Республика Мордовия, г.Саранск); - Министерство информатизации и связи Республики Мордовия (Республика Мордовия, г.Саранск); 

- Государственное автономное учреждение Республики Мордовия  

«Госинформ» (Республика Мордовия, г.Саранск); при участии в заседании: 

от истца: ФИО2 - заместителя директора (доверенность от 06.06.2018  выдана сроком на один год),  

от ответчика: ФИО3 - руководителя направления Отдела правового  обеспечения основной деятельности и сопровождения корпоративной работы  Макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» (доверенность от  26.06.2018 № 06/29/155-18 выдана сроком по 02.05.2020),  

от третьих лиц: 

- Министерства финансов Республики Мордовия: ФИО4 –  представителя (доверенность б/н от 22.12.2016 выдана сроком на три года);  

- Министерства внутренних дел по Республике Мордовия: ФИО5 –  юрисконсульта правового отдела (доверенность от 09.01.2018 № 40/5 сроком  действия по 31.12.2018);  

- Министерства информатизации и связи Республики Мордовия: ФИО6 - представителя (доверенность от 23.05.2018 б/н выдана сроком на три  

года); 

- Государственного автономного учреждения Республики Мордовия  

«Госинформ» (до перерыва): ФИО7 – представителя (доверенность от  12.10.2018 б/н выдана по 11.10.2019),  

руководствуясь статьями 49, 110, 150, 151, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

р е ш и л:

1. Принять отказ от иска Государственного казенного учреждения  Республики Мордовия «Служба заказчика органов государственной власти  Республики Мордовия в сфере информационно-коммуникационных  технологий" к публичному акционерному обществу «Ростелеком» о  взыскании неустойки в сумме 42 926 руб. 05 коп.  

2. Производство по делу по иску Государственного казенного учреждения  Республики Мордовия «Служба заказчика органов государственной власти  Республики Мордовия в сфере информационно-коммуникационных  технологий" к публичному акционерному обществу «Ростелеком» в части  взыскания неустойки в сумме 42 926 руб. 05 коп. прекратить.  

3. В случае прекращения производства по делу повторное обращение в  арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем  же основаниям не допускается.  

4. Исковые требования Государственного казенного учреждения  Республики Мордовия «Служба заказчика органов государственной власти  Республики Мордовия в сфере информационно-коммуникационных  технологий"  

о взыскании неустойки в сумме 584 663 руб. 50 коп. в связи с  несвоевременным устранением недостатков Системы обеспечения  безопасности жизнедеятельности «Интеллектуальный безопасный регион (I  очередь)» I пусковой комплекс, переданной в аренду по договору от  05.11.2014 № 88/14;  

о взыскании неустойки в сумме 118 198 938 руб. 83 коп.  в связи с несвоевременным устранением недостатков Комплексной системы  обеспечения безопасности жизнедеятельности «Интеллектуальный  безопасный регион (I очередь)» 2 пусковой комплекс, переданной в аренду по  контракту от 23.11.2015 № 5/15;  

о расторжении договора № 88/14 аренды с правом выкупа Комплексной  системы обеспечения безопасности жизнедеятельности «Интеллектуальный  безопасный регион (I очередь)» I пусковой комплекс, заключенного 05.11.2014  между Государственным автономным учреждением Республики Мордовия  «Госинформ» и открытым акционерным обществом междугородной и  международной электрической связи «Ростелеком»;  

о расторжении контракта № 5/15 на оказание услуг по представлению в  аренду с правом выкупа Комплексной системы обеспечения безопасности  

жизнедеятельности «Интеллектуальный безопасный регион (I очередь)» 2  пусковой комплекс, заключенного 23.11.2015 между Государственным  автономным учреждением Республики Мордовия «Госинформ»  и публичным  акционерным обществом междугородной и международной электрической  связи «Ростелеком», - оставить без удовлетворения.  

5. Расходы по уплате государственной пошлины и за проведение  судебной экспертизы отнести на истца.  

6. Взыскать с Государственного казенного учреждения Республики  Мордовия «Служба заказчика органов государственной власти Республики  Мордовия в сфере информационно-коммуникационных технологий" в  федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 12 000 рублей.  

7. Перечислить Автономной некоммерческой организации Мордовский  региональный экспертно-правовой центр "Фемида" с депозитного счета  Арбитражного Суда Республики Мордовия за проведение судебной  экспертизы 244 800 рублей.  

8. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение  месяца с момента принятия решения.  

9. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья Т.Н. Хващевская