АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул. Ново-Песочная, д. 40, г. Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-619/2024

г. Казань

06 декабря 2024 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Харина Р.С., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Королевой Е.Д.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Лента-Строй Ум", г. Москва (г. Троицк) (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Стройтрансинновация", г. Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 11 072 048 руб. задолженности, 600 778, 16 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, с последующим начислением по дату фактического исполнения решения,  

встречное исковое заявление о взыскании 1 910 000 руб. неустойки по договору № 302У-23 от 03.02.2023, 3 202 500 руб. задолженности, 698 145 руб. неустойки по договору аренды техники от 03.02.2023 с последующим начислением по дату фактического исполнения обязательства, 799 120, 08 руб. неустойки по договору оказания услуг от 03.02.2023 с последующим начислением по дату фактического исполнения обязательства, 565 250 руб. неустойки по договору оказания услуг от 03.02.2023 с последующим начислением по дату фактического исполнения обязательства, 519 198 руб. задолженности, 1 109 007, 59 руб. неустойки по договору поставки от 03.02.2023 с последующим начислением по дату фактического исполнения обязательства, 240 000 руб. расходы за изготовление проекта производства работ, 800 000 руб. расходы за сбор первичной документации, восстановление и переподписание карт операционного контроля, 500 000 руб. расходы за сдачу и подписание исполнительной документации, 86 000 руб. расходы за пользование бытовыми помещениями, 241 200 руб. расходы за обеспечение питанием сотрудников субподрядчика, 765 300 руб. расходы за предоставление бурового оборудования с обслуживающим его персоналом, 342 000 руб. расходы за устранение недостатков работ, 204 912, 81 руб. проценты за пользование денежными средствами по задолженностям за предоставление двух бытовых помещений, за предоставление питания для сотрудников, за предоставление бурового оборудования с обслуживающим его персоналом за период с 28.08.2023. по 30.10.2024,  

третье лицо: ООО «Строительная компания «Инвесткапитал», при участии представителей сторон: 

от ООО "Лента-Строй Ум" – ФИО1, руководитель (паспорт), ФИО2, по доверенности от 01.03.2024,  

от ООО "Стройтрансинновация" – ФИО3, руководитель (паспорт),  

 ФИО4, по доверенности от 12.01.2024 (до перерыва), ФИО5, по доверенности от 12.01.2024,  

от третьего лица – не явился, извещен, 

Руководствуясь ст. 49, 110, 112, 132, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройтрансинновация" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Лента-Строй Ум" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 8 642 423 руб. задолженности, 468 944, 76 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 24.08.2023 по 11.01.2024, а также 63 509, 67 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего 9 174 877, 43 руб.  

В удовлетворении оставшейся части первоначальных исковых требований отказать. Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Лента-Строй Ум" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в общества с ограниченной ответственностью "Стройтрансинновация" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 191 000 руб. неустойки по договору № 302У-23 от 03.02.2023, 133 633, 70 руб. неустойки по договору оказания услуг от 03.02.2023 по лабораторному контролю и испытанию строительных материалов, 94 587, 06 руб. неустойки по договору оказания услуг от 03.02.2023 по разработке исполнительной документации по работам и геодезическому сопровождению, 460 672, 36 руб. неустойки по договору поставки дизельного топлива, а также 33 923, 03 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего 913 816, 15 руб.  

В удовлетворении оставшейся части встречных исковых требований отказать. Произвести зачет однородных требований. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройтрансинновация" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Лента-Строй Ум" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 8 261 061, 28 руб.  

Начислять проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности 8 642 423 руб., начиная с 12.01.2024 по 06.12.2024, на сумму задолженности 8 231 474, 64 руб., начиная с 07.12.2024 по день фактической оплаты долга, исходя из ключевых ставок Банка России, действующих в соответствующие периоды.  

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Лента-Строй Ум" справку на возврат из федерального бюджета 19 216 руб. государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стройтрансинновация" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 10 196 руб. государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу по отдельному заявлению взыскателя. Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по истечении десяти дней после вступления судебного акта в законную силу при отсутствии в деле информации о том, что государственная пошлина уплачена ее плательщиком добровольно.  

Решение суда может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения через Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Судья Р.С.Харин