АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А48-11377/2018

г. Орел

15 октября 2019 года

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Карасева В.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем Бурницкой Е.В., рассмотрев в открытом  судебной заседании исковое заявление Муниципального образования «Город Орёл» в  лице Мэра города Орла (302028, г. Орёл, Пролетарская гора, 1) к Обществу с  ограниченной ответственностью «Городское ремонтно-строительное управление № 1»  (302005, г. Орёл, ул. Тамбовская, 2, офис 8, ОГРН 1125740000825),  

при участии в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, Муниципального казенного учреждения  «Управление капитального строительства г. Орла» (302028, г. Орёл, Пролетарская гора, 7,  ОГРН 1095753000562)  

о взыскании неустойки (пени) в размере 113 841,78 руб. (с учетом уточнения  требований).  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Городское ремонтно- строительное управление № 1» (302005, г. Орёл, ул. Тамбовская, 2, офис 8, ОГРН  1125740000825) в пользу Муниципального образования «Город Орёл» (302028, г. Орёл,  Пролетарская гора, 1) неустойку (пени) за период с 31.08.2018 по 07.10.2018 в размере  58 380,40 руб. с учетом применения положений статьи 333 Гражданского кодекса РФ.  

В остальной части заявленных Муниципальным образованием «Город Орёл»  требований – отказать.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Городское ремонтно- строительное управление № 1» (302005, г. Орёл, ул. Тамбовская, 2, офис 8, ОГРН  1125740000825) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную  пошлину в размере 2 335,00 руб.  

Исполнительный лист направить в налоговый орган после вступления решения в  

законную силу. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в городе Воронеже через Арбитражный  

суд Орловской области. Судья Карасев В.В.