АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

454000, г. Челябинск, ул. Воровского, 2 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-3720/2017

г. Челябинск

19 сентября 2017 г.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Бахарева Е.А.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Мазер Е.Р.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью "Новая Строительная Компания",  ОГРН 

<

***>, г. Челябинск,  

к обществу с ограниченной ответственностью "Стекландия", ОГРН  

<

***>, г. Кыштым,  

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО  «Импекс», г. Снежинск,  

о взыскании 3 610 421 руб. 67 коп., расходов на оплату услуг  представителя 25 000 руб.,  

а также встречное исковое заявление общества с ограниченной  ответственностью "Стекландия", ОГРН 

<

***>, г. Кыштым,  

к обществу с ограниченной ответственностью "Новая Строительная  Компания", ОГРН 

<

***>, г. Челябинск,  

о взыскании 781 980 руб., при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1 – представителя по доверенности № 5 от  21.04.2017, сроком по 31.12.2018, предъявлен паспорт;  

от ответчика: ФИО2 – представителя по доверенности № 7 от  03.04.2017, сроком по 31.12.2017, предъявлен паспорт.  

Руководствуясь ст. ст. 110,167, 168, ч.2 ст. 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования общества с ограниченной  ответственностью "Новая Строительная Компания", ОГРН  

<

***>, г. Челябинск, удовлетворить частично.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Стекландия", ОГРН 1077413000686, г. Кыштым в пользу общества с  ограниченной ответственностью "Новая Строительная Компания",  ОГРН 1067447000500, г. Челябинск, неустойку в сумме 174 597 руб. 22  коп., расходы на оплату услуг представителя – 1 208 руб. 98 коп.  

 В остальной части иска отказать. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Стекландия", ОГРН 

<

***>, г. Кыштым в доход федерального  бюджета государственную пошлину – 1 985 руб. 25 коп.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Новая  Строительная Компания", ОГРН 

<

***>, г. Челябинск в доход  федерального бюджета государственную пошлину – 39 066 руб. 86 коп.   Встречные исковые требования общества с ограниченной  ответственностью "Стекландия", ОГРН 

<

***>, г. Кыштым,  удовлетворить частично.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Новая  Строительная Компания", ОГРН 

<

***>, г. Челябинск в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Стекландия", ОГРН  

<

***>, г. Кыштым, задолженность в сумме 598 444 руб. 96  коп., неустойку в сумме 183 535 руб. 04 коп., всего 781 980 руб.  

В остальной части отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Новая  Строительная Компания", ОГРН 

<

***>, г. Челябинск, в доход  федерального бюджета государственную пошлину – 18 640 руб.  

Произвести зачет взысканных по первоначальному иску и по  встречному иску сумм. Выдать исполнительные листы:  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Новая  Строительная Компания", ОГРН 

<

***>, г. Челябинск в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Стекландия", ОГРН  

<

***>, г. Кыштым, задолженность в сумме 598 444 руб. 96  коп., неустойку в сумме 8 937 руб. 82 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Стекландия", ОГРН 

<

***>, г. Кыштым в пользу общества с  ограниченной ответственностью "Новая Строительная Компания", ОГРН  

<

***>, г. Челябинск, расходы на оплату услуг представителя – 1  208 руб. 98 коп.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме),  путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Судья Е.А. Бахарева