48_6747477 

Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-57900/17

07 февраля 2018 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Патрёнковой Е.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Технология строительства» к обществу с ограниченной ответственностью  «Технострой» о взыскании долга и неустойки по договору на выполнение работ,  

встречное исковое заявление к общества с ограниченной ответственностью «Технострой» к  обществу с ограниченной ответственностью «Технология строительства» о взыскании  неустойки,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технострой» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Технология строительства» долг по договору на выполнение  работ в размере 1467859 рублей 02 копейки, неустойку в размере 722302 рублей 33 копеек, в  возмещение расходов по оплате услуг представителя 99049 рублей 50 копеек, по уплате  государственной пошлины 33152 рубля 13 копеек, а всего 2322362 рубля 98 копеек.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технология строительства» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Технострой» неустойку по договору на  выполнение работ в размере 522307 рублей 06 копеек, в возмещение расходов по уплате  государственной пошлины 11995 рублей 14 копеек, а всего 534302 рубля 20 копеек.  

Произвести зачет взаимных требований. 

Окончательно взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технострой» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Технология строительства» 1788060 рублей  78 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технология строительства» в  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 601 рубля.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный  срок со дня принятия.  

Судья Е.В. Дубровская