АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Воровского ул., дом 2, Челябинск, 454091, www.chel.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-6797/2020

27 мая 2021 года

г. Челябинск

 

 Судья Арбитражного суда Челябинской области Шаламова О.В. при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Кабановым А.А.  

рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному исковому  заявлению общества с ограниченной ответственностью СК «Авалон» (ОГРН  1136230001544) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительные  ресурсы» (ОГРН 1157451000464) о взыскании 31 879 рублей 14 копеек,  

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Строительные ресурсы» (ОГРН 1157451000464) к обществу  с ограниченной ответственностью СК «Авалон» (ОГРН 1136230001544) о  взыскании 271 607 рублей 58 копеек,  

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора, Федерального  казенного учреждения «Объединенное стратегическое командование Западного  военного округа» (ОГРН 1117847144876), акционерного общества «Главное  управление обустройства войск» (ОГРН 1097746390224),  

при участии в судебном заседании представителя общества с  ограниченной ответственностью СК «Авалон» − Коваленко А.В. (доверенность  от 02.10.2020),  

руководствуясь статьями 49, 110, 112, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительные  ресурсы» в пользу общества с ограниченной ответственностью СК «Авалон»  31 879 (Тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят девять) рублей 14 копеек  задолженности, а также 2 000 (Две тысячи) рублей судебных расходов по  уплате государственной пошлины.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК «Авалон» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительные ресурсы»  129 156 (Сто двадцать девять тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 05 копеек  неустойки, а также 4 009 (Четыре тысячи девять) рублей 42 копейки судебных  расходов по уплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований  отказать.  

В порядке абзаца 2 части 5 статьи 170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации произвести зачет удовлетворенной части  первоначального и встречного исков, в результате которого взыскать с  общества с ограниченной ответственностью СК «Авалон» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Строительные ресурсы» 97 276 (Девяносто  семь тысяч двести семьдесят шесть) рублей 91 копейку неустойки, а также  2 009 (Две тысячи девять) рублей 42 копейки судебных расходов по уплате  государственной пошлины.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью СК «Авалон» из  федерального бюджета 2 956 (Две тысячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей  государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от  30.01.2020 № 4370.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия.  

Судья О.В. Шаламова