Арбитражный суд Московской области

Проспект Академика Сахарова, дом 18, г. Москва, Россия, ГСП-6, 107053, www.asmo.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

РЕШЕНИЕ

г. Москва 

А41-30874/25

16        июня            25

«__» ___________ 20__ г.                                                              Дело № _____________________

            Арбитражный суд Московской области в составе:

судьи Бобковой С.Ю.

АО «ФПК»

__________________________________________________________________________________

 ОАО «ТВЗ»

к _________________________________________________________________________________

взыскании 562.328руб.29коп.  неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по договору №ФПК-19-28 от 14.02.2019г.  – просрочку исправления недостатков оборудования по вагонам  №05166103, 05122130, 05212709

о _________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

без вызова сторон в порядке ст.ст. 226-229 АПК РФ

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

установил:

АО «ФПК»   обратилось в Арбитражный суд  Московской области   с иском к ОАО «ТВЗ» о взыскании 562.328руб.29коп. неустойки за нарушение срока гарантийного ремонта по договору поставки № ФПК-19-28 от 14.02.2019г. в соответствии с п.23.8.5 договора по вагонам №051-66103, №051-22130, №052-12709.

В соответствии с пунктом 1  части  1 статьи 227 АПК РФ дело рассматривается в порядке упрощенного производства.

Ходатайство ответчика о привлечении в качестве третьих  лиц, не заявляющих самостоятельных требований в отношении предмета спора ООО «КСК», ООО «АБАТ ТД» отклонено ввиду отсутствия оснований ст.51 АПК РФ.

Ответчик представил отзыв, в котором просил в удовлетворении исковых требований отказать, ссылаясь на отсутствие оснований для начисления неустойки за просрочку устранения неисправности, поскольку неисправность была устранена ответчиком в день предоставления вагонов №051-22130, №052-12709 для ремонта -26.11.2024г.

Ответчик считает, что истец продолжал осуществлять эксплуатацию вагонов №051-22130, №052-12709 и извлекать прибыль на протяжении всего периода, за который он просит взыскать неустойку, что исключает у него наличие убытков.

В случае удовлетворения судом требований, ответчик просил применить ст. 333 ГКРФ и уменьшить сумму неустойки.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

14 февраля 2019 г. между АО «ФПК» (далее - Заказчик) и ОАО «ТВЗ» (далее - Подрядчик) заключен договор № ФПК-19-28, согласно которому Подрядчик обязуется на условиях настоящего Договора разработать, спроектировать, изготовить, испытать и сертифицировать Подвижной состав в количестве и сроки согласно приложению № 2 к Договору, передать его Заказчику в комплекте с ЗИП в количестве и сроки согласно приложению №2 к Договору, передать определенные в разделе 9 настоящего Договора права на отдельные результаты интеллектуальной деятельности, использованные в Подвижном составе, а также исполнить иные обязательства по настоящему Договору, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать Подвижной состав, работы и уснут в порядке, предусмотренном Договором.

Как указал истец, ответчик  свои обязанности по договору  не исполнил   надлежащим образом.

В  соответствии   с  пунктом   16.4.5   Договора,   приемка  Подвижного состава   Заказчиком   согласно   разделу    16   Договора   не   освобождает Подрядчика от ответственности за качество Подвижного состава и, в случае  обнаружения недостатков принятых Заказчиком единиц подвижного состава, Подрядчик   не   вправе   ссылаться   на   то,   что   Подвижной   состав   были осмотрены и приняты заказчиком.

Раздел 21 Договора посвящен гарантии качества и устанавливает гарантийные сроки «Общие гарантийные сроки» - 36 месяцев с даты подписания сторонами Акта приема-передачи каждой единицы Подвижного состава или Акта приемки каждого Объекта визуализации и документации соответственно (п. 21.3 договора и " Специальные гарантийные сроки " на отдельные комплектующие (п.21.4 договора) на отдельные комплектующие (п. 21.4 Договора).

Согласно пункту 21.3. Подрядчик гарантирует надлежащее функционирование Товара в том числе установленного/отремонтированного Подрядчиком, а также соответствие всего исполняемого Подрядчиком по Договору условиям, согласованным в Договоре, в течение 36 (тридцати шести) месяцев   с   даты   подписания   Сторонами  Акта   приемки   каждой   единицы подвижного состава или Акта приемки каждого Объекта визуализации и Документации соответственно («Общий гарантийный срок»), если в Договоре не согласовано иного.

Пунктом 21.6. установлено, что гарантия качества на Товар включает в себя устранение за счет Подрядчика любых недостатков (дефектов) Товара, его Комплектующих, возникших в период Гарантийного срока не по вине Заказчика, третьих лиц (за которых Подрядчик не отвечает), либо вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

Согласно пункту 21.7 Договора срок устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) согласно разделу 21 Договора составляет 5 (пять) календарных дней с даты, в которую должен быть оформлен Акт-рекламация, если иной срок не будет согласован Сторонами в Акте-рекламации.

В случае не устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) в сроки, определенные в разделе 21 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% (при невозможности эксплуатации)/ 0,01% (при возможной эксплуатации) от цены каждой неисправной единицы Товара за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от цены каждой неисправной единицы Товара. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (дефектов) не позволяло/позволяло эксплуатацию Товара, согласно разделу 16 (подпункты а,б 23.8.5 пункта 23.8 Договора).

Указанные  вагоны  были поставлены ответчику, что подтверждается товарными накладными.

Однако в указанных выше вагонах в период гарантийного срока были выявлены неисправности,  в связи с чем составлены  акт-рекламации.

В соответствии с п. 23.8.5 Договора в случае не устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) в сроки, определенные в разделе 21 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере: -   0,05% от цены каждой неисправной единицы Товара за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены каждой неисправной единицы Товара. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (дефектов) не позволяло эксплуатацию Товара; -   0,01%   от  цены   каждой   неисправной   единицы   Товара  за  каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены каждой неисправной единицы Товара. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (дефектов) позволяло эксплуатацию Товара.

В соответствии с пунктом 21.10 Договора стороны предусмотрели обеспечение ведения рекламационной работы в соответствии с Регламентом проведения рекламационной    работы    в    период    гарантийной    эксплуатации    новых пассажирских вагонов локомотивной тяги №ФПК-53 от 06.02.2012г.

Так, согласно пункту 2.4.2 Регламента проведения рекламационной работы от 06 февраля 2012 г. №ФПК-53, рекламация в отношении неисправности считается удовлетворенной в случае устранения на вагоне неисправности, указанной в акте-рекламации, оформления и подписания акта выполненных работ по ремонту вагона.

Истец считает, что в связи с тем, что гарантийная неисправность в указанных вагонах  была устранена, представителями Подрядчика оформлены и подписаны акты выполненных работ, рекламация считается удовлетворенной,   что   также   свидетельствует   о   факте   нарушения   срока устранения недостатков, определенного пунктом 21.7 договора.

Истец считает, что ответчик свои обязательства по договору  надлежащим образом не исполнил,  в связи с чем обратился в суд с требованиями о взыскании 562.328 руб.29коп.  неустойки за периоды с 12.11.2024г. по 22.11.2024г., с 21.11.2024г. по 26.11.2024г. в соответствии с п.23.8.5, ст.ст. 309-310, 330  ГК РФ.

Как указывает истец, 30.10.2024г. в вагоне №051-66103 представителями Заказчика выявлено, что пароконвектомат № 2 «Abat» уходит в аварию Е002 при достижении установленной температуры, нет подачи пара; пароконвектомат № 1 «Abat»  не  включается   питание   при работающем ДГА  согласно техническому решению № 5-24 от 07.08.2024 г. Составлен акт комиссионного осмотра 30.10.2024г.

Для расследования гарантийного случая по факту выявленной неисправности  в вагоне № 051-66103 в адрес ОАО «ТВЗ» была направлена телеграмма № исх.4396/СК ЛВЧ-Рос о командировании представителя завода для устранения неисправностей и оформления акта-рекламации. 06.11.2024г. Заказчик совместно с уполномоченным представителем Подрядчика произвели комиссионный осмотр вагона, выявленная неисправность (неисправен привод боковой двери) была подтверждена обеими сторонами, составлен акт-рекламации № 1177 от 06.11.2024г.

30.10.2024г. выписано уведомление на ремонт пассажирского вагона формы ВУ-23 № 051-66103.

15.11.2024г. в вагоне № 051-22130 представителями Заказчика выявлено: КПСПВ нет звука при тестировании, неисправен звуковой оповещатель ОПЗ-12 ПКИ-ШМ (Шмель). Составлен акт комиссионного осмотра 15.11.2024 г.

Для расследования гарантийного случая по факту выявленной неисправности в вагоне № 051-22130 в адрес ОАО «ТВЗ» была направлена телеграмма № исх-4571/СК ЛВЧ-Рос о командировании представителя завода для устранения неисправностей и оформления акта-рекламации. 15.11.2024г. Заказчик совместно с уполномоченным представителем Подрядчика, произвели комиссионный осмотр вагона, выявленная неисправность была подтверждена обеими сторонами, составлен акт-рекламация № 1197 от 15.11.2024г. В заключение комиссии о причинах появления дефектов и определения виновного предприятия указано: «Не выдержал гарантийного срока».

15.11.2024г. в вагоне № 052-12709 представителями Заказчика выявлено, КПСПВ нет звука при тестировании, неисправен звуковой оповещатель ОПЗ-12 ПКИ-ШМ (Шмель). Составлен акт комиссионного осмотра 15.11.2024 г.

Для расследования гарантийного случая по факту выявленной неисправности в вагоне № 052-12709 в адрес ОАО «ТВЗ» была направлена телеграмма № исх-4571/СК ЛВЧ-Рос о командировании представителя завода для устранения неисправностей и оформления акта-рекламации. 15.11.2024г. Заказчик совместно с уполномоченным представителем Подрядчика, произвели комиссионный осмотр вагона, выявленная неисправность была подтверждена обеими сторонами, составлен акт-рекламация № 1196 от 15.11.2024г. В заключение комиссии о причинах появления дефектов и определения виновного предприятия указано: «Не выдержал гарантийного срока».

Таким образом, 22.11.2024г. и 26.11.2024г. Подрядчиком произведены работы по устранению выявленных неисправностей, подписаны совместные акты осмотра, выполнения работ но гарантийному техническому сервису пассажирских вагонов производства ОАО «ТВЗ». Подписанные акты подтверждают гарантийный случай, и тот факт, что Подрядчик выполнил работы в нарушение сроков.

Согласно п. 21.7 Договора, срок устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) составляет 5 календарных дней с даты, в которую должен быть оформлен акт-рекламация, если иной срок не будет согласован Сторонами в акте-рекламации.

Поскольку Акты-рекламации формы ВУ 41 составлены 06.11.2024г. и 15.11.2024г., то в соответствии с п. 21.7. Договора, Ответчик обязан произвести ремонт в течение 5 календарных дней, то есть до 11.11.2024г. и до 20.11.2024г. Однако гарантийный ремонт по вагону № 051-66103 произведен лишь 22.11.2024г., а по вагонам № 051-22130, 052-12709 - 26.11.2024г., то есть с просрочкой на 6 дней и 11 дней.  

На   основании    п.    2.4.2.    Регламента,   рекламация   в   отношении  неисправности считается удовлетворенной в случае устранения на вагоне неисправности, указанной в акте-рекламации, оформления и подписания акта выполненных работ по ремонту загона.

В соответствии с пунктом 23.8.5 Договора, в случае не устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) в сроки, определенные в разделе 21 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от цены каждой неисправной единицы товара за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены каждой неисправной единицы Товара. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (дефектов) позволяло эксплуатацию Товара.

Таким образом, истец, считает, что по вагону №051-66103 с 12.11.2024г., а по вагонам №051-22130, 052-12709 с 21.11.2024г. начинает исчисляться срок на устранение недостатков и составляет 5 дней. Периоды с 12.11.2024г. по 22.11.2024г., с 21.11.2024г. по 26.11.2024г. являются периодами просрочки выполнения ответчиком гарантийных обязательств по ремонту данных вагонов, на которые ссылается истец.

В соответствии со ст.309,310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.

Пунктом 23.8.5 Договора  предусмотрено, что в случае не устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) в сроки, определенные в разделе 21 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере: -   0,05% от цены каждой неисправной единицы Товара за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены каждой неисправной единицы Товара. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (дефектов) не позволяло эксплуатацию Товара; -   0,01%   от  цены   каждой   неисправной   единицы   Товара  за  каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены каждой неисправной единицы Товара. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (дефектов) позволяло эксплуатацию Товара.

Согласно пункту 21.10 Договора, стороны обеспечивают ведение рекламационной работы в соответствии с Регламентом проведения рекламационной работы в период гарантийной эксплуатации новых пассажирских вагонов локомотивной тяги от 06.02.2012 г. № ФПК-53 (далее – Регламент).

Ответчик заявил ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ.

В силу ч. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Согласно разъяснениям, данным в п. 69 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016г. №7 «О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств» подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (п. 1 ст. 333 ГК РФ).

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2000г. № 263-О, суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Учитывая компенсационный характер неустойки, суд полагает возможным снизить размер подлежащей взысканию с ответчика неустойки до соразмерной величины.

Расходы по госпошлине от правомерно заявленной суммы требований распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ и пунктом 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016г. №1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела».

Руководствуясь ст.ст. 307,309,330,333 ГК РФ, ст.ст.227-229  АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с ОАО «ТВЗ» в пользу  АО «ФПК» 50.000руб. неустойки, 33.116руб. расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, установленный ч.4 ст.229 АПК РФ.

Судья                                                                                            Бобкова С.Ю.