1879/2023-299899(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-13445/2023

г. Казань

26 октября 2023 года

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Шакуровой К.Н., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Кибяковой А.И., рассмотрев в судебном  заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Механизация  строительства" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной  ответственностью "Татремстрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 1 496  783 руб. 88 коп. долга, 1 069 507 руб. 54 коп. убытков, 99 760 руб. 61 коп. пени,  

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Татремстрой" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью  "Механизация строительства" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 305 322  руб. 62 коп. неустойки, 10 000 руб. штрафа,  

при участии в деле в качестве третьего лица Акционерного общества "Управление  капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий  Республики Татарстан",  

при участии: 

от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 23.06.2023г., диплом представлен,  ФИО2, представитель по доверенности от 23.06.2023г. (диплом о наличии  юридического образования отсутствует),  

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 19.06.2023г., диплом  представлен,  

от третьего лица – не явился, извещен, 

руководствуясь статьями 110, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

принять отказ от первоначального иска в части долга в размере 1 496 783 руб. 88 коп.  Производство по делу в указанной части прекратить.  

Первоначальные исковые требования оставить без удовлетворения.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Татремстрой" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  "Механизация строительства" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 20 379 руб. расходов по  госпошлине.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Механизация строительства"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 18 руб. расходов по  госпошлине.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Механизация строительства"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  

"Татремстрой" (ОГРН 1081677000162, ИНН 1652014745) 386 574 руб. 95 коп. неустойки,  5 000 руб. штрафа, 9 138 руб. расходов по госпошлине.  

В остальной части встречного иска отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Механизация строительства"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 1 625 руб. расходов по  госпошлине.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Судья К.Н. Шакурова