212/2023-20260(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б 

http://ivanovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

 

Дело № А17-3080/2022

г. Иваново

06 марта 2023 года

Арбитражный суд Ивановской области в составе:  

председательствующего по делу - судьи Якиманской Ю.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кузьминой И.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных  домов Ивановской области»  

(ОГРН 1143700000740, ИНН 3702952084, 

место нахождения: 153002 Ивановская область, город Иваново, улица Жиделева, дом 35)  к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Пальмира»  

(ОГРН 1133702019582, ИНН 3702705350, 

место нахождения: 153008 Ивановская область, город Иваново, улица Типографская, дом 6,  помещение 50)  

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательства в отсутствие сторон в судебном заседании, 

руководствуясь ст. ст. 101, 110, 112, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования некоммерческой организации «Региональный фонд капитального  ремонта многоквартирных домов Ивановской области» удовлетворить.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная  компания «Пальмира» (ОГРН 1133702019582, ИНН 3702705350, место нахождения: 153008  Ивановская область, город Иваново, улица Типографская, дом 6, помещение 50) в пользу  некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных  домов Ивановской области» (ОГРН 1143700000740, ИНН 3702952084, место нахождения: 153002  Ивановская область, город Иваново, улица Жиделева, дом 35):  

 неустойку за просрочку исполнения обязательства в сумме 1 274 773 руб. 48 коп.;   расходы по оплате государственной пошлины в сумме 25 713 руб.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная  компания «Пальмира» (ОГРН 1133702019582, ИНН 3702705350, место нахождения: 153008  Ивановская область, город Иваново, улица Типографская, дом 6, помещение 50) в доход  федерального бюджета 35 руб. государственной пошлины.  

На решение суда первой инстанции в течение месяца со дня принятия может быть подана  апелляционная жалоба во Второй арбитражный апелляционный суд (г. Киров, ул. Хлыновская, д.  3) (ст. 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

На вступившее в законную силу решение суда может быть подана кассационная жалоба в  Арбитражный суд Волго-Вятского округа (г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 4) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения (ст. 276 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации).  

АпелляционныеЭ лие кктраоснснаацяи поонднпиысеь  джейаслтовибтыел ьпноа.даются через Арбитражный суд Ивановской  области. Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Судья Дата 06.01.2022 2:49:31Якиманская Ю.В. 

Кому выдана Якиманская Юлия Вячеславовна