именем Российской Федерации

решение

13 декабря 2017 г.                                    Дело № А40-96368/17-89-806

Резолютивная часть решения объявлена                                16.11.2017 г. 

Решение в полном объеме изготовлено                                    13.12.2017 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Акименко О.А.

протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Чельдиева С.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Открытого акционерного общества «УМИС»

к ответчику Акционерное общество «Компания «Главмосстрой»

о взыскании 696 353 741 руб. 12 коп.

В соответствии со ст. 63 АПК РФ суд проверил полномочия лиц, явившихся в заседание.

от истца: ФИО1 по дов от 21.04.2017г.

от ответчика: ФИО2 по дов от 20.01.2017г.

УСТАНОВИЛ:

Иск  заявлен  о взыскании задолженности в размере 87 923 452 руб. 16 коп., неустойку в размере 608 430 288 руб. 96 коп. 

Требования  заявлены  на  основании  ст. ст. 330, 702 ГК РФ, 27, 35, 106, 110, 125, 126, АПК РФ

Истец исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик исковые требования признал, заявил о снижении неустойки в порядке 333ГК РФ.

Суд, рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению по  следующим  основаниям.

Между ОАО «УМИС» и AO «компания «Главмосстрой» заключен Договор № ГМС443/13 от 13.09.2013г. на строительство жилого комплекса - корпусов № 2, № 3 по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, вблизи поселка Коммунарка, участок 103.

В соответствии с п. 2.1. договора, субподрядчик обязуется на свой риск, собственными и/или привеченными силами и средствами выполнить работы по строительству и сдаче в эксплуатацию объектов, включая подготовительные работы в соответствии с документацией, указанной в реестре рабочей документации, переданной субподрядчику в производство работ, техническим заданием, указаниями подрядчика, требованиям действующего законодательства РФ, сдать результат работ подрядчику в установленный срок и выполнить гарантийные обязательства, предусмотренные договором, а подрядчик обязуется создать субподрядчику необходимые условия для выполнения работ и других обязательств, принять и оплатить их результат в установленном договором порядке.

В соответствии с п. 4.1 договора, цена является твердой и составляет 687 548 754 руб. 63 коп.

Исходя из материалов дела, при строительстве корпуса 2 истцом были выполнены  работы на общую сумму 167 765 809,35 руб., что подтверждается представленными в материалы дела справками о стоимости выполненных работ ф. КС-3 и актами о приемке выполненных работ ф. КС-2).

В период с 10.11.2014г. по 15.05.2015г. истец выполнил, а ответчик принял работы на общую сумму 42 899 932,30 руб., что подтверждается представленными в материалы дела подписанными в двустороннем порядке актами КС-2 и справками КС-3.

Кроме того, при строительстве корпуса 3, истцом были выполнены  работы на сумму 166 028 358,06 руб., что подтверждается представленными в материалы дела справками о стоимости выполненных работ ф. КС-3 и актами о приемке выполненных работ ф. КС-2).

В период с 10.11.2014г. по 15.05.2015г. истец выполнил, а ответчик принял работы на общую сумму 45 023 519,86 руб., что подтверждается представленными в материалы дела подписанными в двустороннем порядке актами КС-2 и справками КС-3.

Согласно п. 5.1.2 Договора, оплата фактически выполненных работ производится в течение 10 банковских дней с даты подписания актов КС-2 и справок КС-3.

Однако ответчик оплату не произвел, в связи с чем за ним образовалась задолженность в размере 87 923 452 руб. 16 коп., которая ответчиком не оспаривается.

В   соответствии  со  ст.  70 АПК РФ  -  признание   стороной  обстоятельств,  на  которых  другая   сторона  основывает  свои  требования   или   возражения ,  освобождает  другую  сторону   от  необходимости  доказывания  таких  обстоятельств.   

Статьей 307 Гражданского кодека Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.

В соответствии со статьёй 401 Гражданского кодекса, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно части 1 статьи 711 Гражданского кодекса установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно положениям статьи 753 Гражданского кодекса заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Как следует из пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По смыслу гражданско-правового регулирования отношений сторон в сфере подряда и согласно сложившейся в правоприменительной практике правовой позиции, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2000 г. № 51).

Ответчиком не представлено доказательств оплаты долга в полном объеме, в связи, с чем исковые требования признаются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Таким образом, с учетом отсутствия доказательств оплаты задолженности, суд считает, что требование о взыскании задолженности в размере 87 923 452 руб. 16 коп. заявлено правомерно и полежит принудительному взысканию с ответчика.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании неустойки в размере 608 430 288 руб. 96 коп. 

В соответствии с п. 1 Дополнительного соглашения №1/2 от 19.09.2013г., за просрочку исполнения генподрядчиком обязательств по оплате выполненных строительно-монтажных работ подрядчик вправе взыскать с генподрядчика неустойку в размере 1% от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки исполнения обязательств.

Размер неустойки  по расчету истца составил 608 430 288 руб. 96 коп.

 В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения обязательств и др. (Информационное письмо президиума ВАС РФ от 14.07.1997г. № 17).

Соглашением сторон в соответствии со ст. ст. 421, 431 ГК РФ стороны вправе предусмотреть размер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.

Представленный истцом  расчет неустойки судом проверен, соответствует условиям договора.

Согласно ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно не соразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

В  п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что при решении вопроса об уменьшении неустойки необходимо иметь ввиду, что размер неустойки может быть уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно не соразмерна последствиям нарушения обстоятельства.

При оценке таких последствий судом могут приниматься во внимание в том числе обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нарушения обязательства (цена товаров, работ, услуг; сумма договора и т.п.), а критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки сумме возможных убытков, вызванных нарушением обстоятельств; длительность неисполнения обязательств и др.

Исследовав расчет пени истца по договору, суд полагает, что сумма пени, подлежащая взысканию несоразмерна последствиям нарушения обязательств и считает возможным применить норму ст. 333 ГК РФ  и  снизить к  взысканию пени  до 7 500 000 руб. 00 коп.

Государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в порядке ст.110 АПК РФ.

Суд, руководствуясь ст.ст.  309, 310, 702, 711, 753 ГК РФ и ст.ст. 4, 65,69, 75, 110, 156, 170-175 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Взыскать с Акционерного общества «Компания «Главмосстрой» в пользу Открытого акционерного общества «УМИС» задолженность в размере 87 923 452 (восемьдесят семь миллионов девятьсот двадцать три тысячи четыреста пятьдесят два) руб. 16 коп., неустойку в размере 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) руб.

Взыскать с Акционерного общества «Компания «Главмосстрой» в доход федерального бюджета госпошлину в размере 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                          О.А. Акименко