900109699_26451233 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, 

<

...> http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-80674/20-3-601

г. Москва

10 сентября 2020 г.

Арбитражный суд Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.,  

при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1,  с использованием средств аудиозаписи,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Министерства обороны  Российской Федерации (119019, Москва город, улица Знаменка, дом 19, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.02.2003, ИНН: 

<

***>)  

к Акционерному обществу "Главное управление обустройства войск" (119021, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 08.07.2009, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании по государственному контракту № ДС-52/РК от 19.08.2015 г. неустойки в  размере 104 930 816,41 руб.  

третье лицо - Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального  строительства Министерства обороны Российской Федерации" (119160, Москва город,  переулок Знаменский Б., 8, 3, , ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  03.04.2008, ИНН: 

<

***>).  

В судебное заседание явились: 

От истца: ФИО2 по дов. № 77АГ1602615 от 27.12.2019 г.  От ответчика: ФИО3 по дов. № Д-956 от 15.11.2019 г.  

От третьего лица: ФИО2 по дов. № 50 от18.06.2018 г. 

РЕШИЛ:

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК" (119021, 

<

...> ДОМ 18СТР3, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  08.07.2009, ИНН: 

<

***>) в пользу МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ (119019, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ЗНАМЕНКА, ДОМ 19, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 27.02.2003, ИНН: 

<

***>) сумму  неустойки в размере 40 000 000 (Сорок миллионов) руб.  

В удовлетворении остальной части иска – отказать. 

Взыскать с АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  ОБУСТРОЙСТВА ВОЙСК" (119021, 

<

...> ДОМ 18СТР3, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  08.07.2009, ИНН: 

<

***>) в доход Федерального бюджета РФ госпошлину в  

размере 200 000 (Двести тысяч) руб. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Судья А.А. Федоточкин