15/2020-21816(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-12894/2019

город Саранск

14 мая 2020 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Макеевой С.Н.  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  Государственного казенного учреждения "Управление капитального  строительства Республики Мордовия" (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Анелия" (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

о взыскании неустойки в сумме 556 314 рублей 30 копеек, при участии в заседании: от истца: не явился, от ответчика: не явился, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

исковые требования Государственного казенного учреждения  "Управление капитального строительства Республики Мордовия"  удовлетворить частично.  

Взыскать с Общество с ограниченной ответственностью "Анелия"  (Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Гагарина, д.81, ОГРН 1021301116100,  ИНН 1328168310) в пользу Государственного казенного учреждения  "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (Республика  Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.33, корп.3, офис 222, ОГРН  1021300973781, ИНН 1326134450) неустойку в сумме 175 228 рублей 29 копеек.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Анелия"  (

<

...>, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в  сумме 6257 рублей.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения "Управление  капитального строительства Республики Мордовия" (

<

...>, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в  сумме 7869 рублей.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня  вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья С.Н. Макеева Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.05.2019 8:02:51

Кому выдана Макеева Светлана Николаевна