АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Барнаул Дело № А03-1431/2023 07.05.2024 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кулика М.А., при ведении  протокола секретарем Рыбиной А.С., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое  заявление общества с ограниченной ответственностью «Алтайская региональная  строительная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 659100, 

<

...>) к Администрации Шелаболихинского района Алтайского  края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 659050, 

<

...>) о взыскании 3740367 руб. 38 коп.  задолженности по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту   № 08172000003220105010001 от 05.09.2022,  

встречное исковое заявление Администрации Шелаболихинского района  Алтайского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 659050, 

<

...>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Алтайская региональная строительная компания» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 659100, 

<

...>) о взыскании 79482 руб. 80 коп. неустойки и 187018 руб. 37 коп. штрафа в связи с  просрочкой и ненадлежащим исполнением обязательств по муниципальному контракту на  выполнение работ по ремонту № 08172000003220105010001 от 05.09.2022,  

а также исковое заявление государственного унитарного предприятия дорожного  хозяйства Алтайского края «Центральное дорожно-строительное управление» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 656045, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Алтайская региональная строительная  компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 659100, 

<

...>) о взыскании задолженности в сумме 2561620 руб. 08 коп., 369645  руб. 87 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами,  

при участии в судебном заседании: от истца ООО «АРКС» – ФИО1 по  доверенности от 28.12.2022, от ответчика Администрации Шелаболихинского района  Алтайского края – ФИО2 по доверенности от 30.06.2023, от третьего лица ГУП ДХ  Алтайского края «Центральное ДСУ» – ФИО3 по доверенности от 27.01.2022,  

Руководствуясь ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110,  167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ 

Первоначальные исковые требования признать обоснованными частично.  

Признать обоснованными требования общества с ограниченной ответственностью  «Алтайская региональная строительная компания» (ОГРН 

<

***>) к Администрации  Шелаболихинского района Алтайского края (ОГРН 

<

***>) о взыскании 2090523  руб. 40 коп. затрат на выполнение работ, 27668 руб. 33 коп. в возмещение расходов на  уплату государственной пошлины, 164670 руб. 21 коп. в возмещение расходов на проведение  судебной экспертизы.  

Встречные исковые требования признать обоснованными частично. 

Признать обоснованными требования о взыскании с общества с ограниченной  ответственностью «Алтайская региональная строительная компания» (ОГРН 

<

***>)  в пользу Администрации Шелаболихинского района Алтайского края (ОГРН 

<

***>)  117581 руб. 36 коп. неустойки, 374036 руб. 74 коп. штрафа, 144390 руб. 81 коп. убытков в  форме реального ущерба.  

В остальной части встречных исковых требований отказать. 

Произвести процессуальный зачет встречных требований первоначального истца и  ответчика.  

Взыскать с Администрации Шелаболихинского района Алтайского края (ОГРН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Алтайская  региональная строительная компания» (ОГРН 

<

***>) 1454514 руб. 49 коп. затрат на  выполнение работ, 27668 руб. 33 коп. в возмещение расходов на уплату государственной  пошлины, 164670 руб. 21 коп. в возмещение расходов на проведение судебной экспертизы.  

Уточненное исковое заявление государственного унитарного предприятия  дорожного хозяйства Алтайского края «Центральное дорожно-строительное управление»  (ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Алтайская  региональная строительная компания» (ОГРН 

<

***>) признать обоснованным.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алтайская региональная  строительная компания» (ОГРН 

<

***>) в пользу государственного унитарного  предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Центральное дорожно-строительное  управление» (ОГРН 

<

***>) задолженность в сумме 2511620 руб. 08 коп.,  неустойку в размере 850706 руб. 81 коп., в возмещение расходов по уплате государственной  пошлины 39812 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алтайская региональная  строительная компания» (ОГРН 

<

***>) в доход Федерального бюджета Российской  Федерации 3095 руб. 09 коп. государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алтайская региональная  строительная компания» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Центр независимых профессиональных экспертов и оценщиков  «Эксперт» (ИНН 

<

***>) 10059 руб. 96 коп. за проведение дополнительных судебных  экспертиз по делу.  

Взыскать с Администрации Шелаболихинского района Алтайского края (ОГРН  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Центр независимых  профессиональных экспертов и оценщиков «Эксперт» (ИНН 

<

***>) 29940 руб. 04 коп.  за проведение дополнительных судебных экспертиз по делу.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия решения.  

Судья М.А. Кулик