АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А24-952/2021

г. Петропавловск-Камчатский

23 января 2025 года

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Т.А. Арзамазовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  

«Техсервис» (ИНН 

<

***>, 

ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «КапиталСтройИнвест» (ИНН 

<

***>,  

 ОГРН 

<

***>)  

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью  

Управляющая компания «Гарант» 

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 

общество с ограниченной ответственностью 

«Камэнергострой» (ИНН 

<

***>, 

ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 2 143 576,34 руб., из которых 1 053 496,58 руб. неосновательного обогащения, 695 307,74 руб. неустойки за период с 26.09.2020 по 30.11.2020 и 394 772,02 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.12.2020 по 12.12.2024,  

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью  

«КапиталСтройИнвест» (ИНН 

<

***>, 

ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью  

«Техсервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о признании недействительным решения об одностороннем расторжении договора подряда на выполнение строительных работ № 01 от 13.08.2020, оформленного уведомлением от 17.11.2020 № 79/2020/юр,  

при участии в заседании: 

от ООО «Техсервис»: представитель ФИО2 (паспорт, доверенность от 01.02.2024, со специальными полномочиями, сроком до 31.12.2024, диплом),  

от ООО «КапиталСтройИнвест»: генеральный директор ФИО3.(паспорт, приказ от 01.09.2022, выписка из ЕГРЮЛ), посредством онлайн-заседания:  

представитель ФИО4 (копия паспорта, доверенность от 19.05.2023, со специальными полномочиями, сроком на три года, диплом), представитель ФИО5 (удостоверение адвоката № 279 от 10.10.2019, рег. № 41/27, доверенность от 18.04.2024, со специальными полномочиями, сроком на три года),  

от ООО «Камэнергострой»: не явились, от ООО УК «Гарант»: не явились, 

руководствуясь статьями 110, 167–171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КапиталСтройИнвест» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Техсервис» 1 027 534 рубля 30 копеек неосновательного обогащения,  

385 254 рубля 29 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами, 265 743 рубля 50 копеек неустойки, 26 403 рубля судебных расходов по уплате государственной пошлины и 253 592 рубля 59 копеек судебных расходов на оплату судебной экспертизы, всего 1 958 527 рублей 68 копеек.  

В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Техсервис» из федерального бюджета 36 846 рублей государственной пошлины, оплаченной по платежному поручению от 25.02.2021 № 190.  

Выдать справку на возврат государственной пошлины после вступления решения в законную силу.  

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу. 

В удовлетворении встречного искового заявления отказать.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Т.А. Арзамазова