24/2017-234300(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 226-55-25  

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации (резолютивная часть)

Дело № А55-23728/2017

24 октября 2017 года

г.Самара

 Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Лукина А.Г.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем с-з ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "РТ-Энергоэффективность" 

к Строительному кооперативу "Изумруд" при строительном управлении № 3 Управления  строительства № 15  

о взыскании 4 175 788,86 руб. неустойки и 82 605,23 руб. штрафа  при участии в заседании представителей:  

от истца – ФИО2, доверенность от 25.09.2017 от ответчика – ФИО3, доверенность от 10.01.2017; Председатель ФИО4, паспорт 

руководствуясь статьями 110, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Заявленные требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Строительного кооператива "Изумруд" при строительном управлении № 3  Управления строительства № 15 в пользу Общества с ограниченной ответственностью "РТ- Энергоэффективность" 912 605,23 рублей неустойки и штрафа, а также 44 292,00 рубля расходов  по уплате госпошлины.  

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "РТ-Энергоэффективность" из  федерального бюджета госпошлину в размере 6 178,00 рублей уплаченную по платежному  поручению № 868 от 14.09.2016.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Одиннадцатый  арбитражный апелляционный суд, г. Самара, с направлением апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Самарской области.  

Судья Лукин А.Г.