И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А40-70543/24-89-298

города Москва

30.07.2024 года  

Резолютивная часть решения оглашена 23.07.2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 30.07.2024 года

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи О.А. Акименко

при ведении протокола секретарем судебного заседания Голоскоковой Е.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХСНАБ" (ИНН: 

<

***>) к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГВСУ-СПЕЦМОНТАЖ" (ИНН: 

<

***>) о взыскании  339 134,32 руб. (с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ)

при участии:

от истца: не явился, извещен;

от ответчика: ФИО1 по дов. от 27.06.2024;

У С Т А Н О В И Л:

С учетом принятых судом уточнений требований в порядке ст. 49 АПК РФ, иск заявлен о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 09.09.2022 по 07.03.2023 в размере 339 134 руб. 32 коп. 

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу. 

Надлежащим образом извещенный представитель истца в судебное заседание не явился, в порядке ст. 123, 156 АПК РФ суд считает возможным провести судебное заседание в его отсутствие. 

Представитель ответчика против удовлетворения требований возражал.  

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, заслушав мнение ответчика, суд пришел к следующим выводам.

Согласно доводам искового заявления, ООО «ГВСУ-Спецмонтаж» обратилось с иском к ООО «СТРОЙТЕХСНАБ» о взыскании неустойки в размере 26 151 678,52 руб. за просрочку выполнения работ по Договору субподряда № 106-СП/20ГСМ от 04.06.2020 г.

ООО «СТРОЙТЕХСНАБ» обратилось со встречным иском о взыскании с ООО «ГВСУ-Спецмонтаж» задолженность по оплате фактически выполненных работ по договору субподряда № 106-СП/20ГСМ от 04.06.2020 г. за период с 14.08.2021 по 15.10.2021 в размере 21 390 668,12 р., атакже проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 953 789,38 р.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09 июня 2022 года по делу №А40-20819/22 удовлетворены встречные требования ООО «СТРОЙТЕХСНАБ», с ООО «ГВСУ-СПЕЦМОНТАЖ» взыскана задолженность в размере 19 893 321 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 887 024,13 руб. за период 13.12.2021 - 26.04.2022 гг. на сумму задолженности в размере 19 893 321,56 руб. В удовлетворении первоначального иска отказано в полном объёме.

08 сентября 2022 года Решение Арбитражного суда города Москвы от 09.06.2022 по делу № А40-20819/22 было частично изменено, Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2022, с ООО «ГВСУ - Спецмонтаж» в пользу ООО «СтройТехСнаб» взыскано 19 893 321,56 руб. основного долга по Договору субподряда №106- СП/20ГСМ от 04.06.2020 и 709 346,79 руб. процентов по ст. 395 ГК РФ за период с 13Л2.2021 по 31.03.2022.

В дальнейшем, Решением Арбитражного суда города Москвы от 28 сентября 2022 года суда по делу №А40-11724/2022 с ООО «СтройТехСнаб» в пользу ООО «ГВСУ-Спецмонтаж» взыскана задолженность по Договор субподряда № 127-СП/20ГСМ от 03.09.2020 г. в размере 2 361 868,32 руб. аванса и 168 874,04 рублей неустойки за несвоевременный возврат аванса.

Стороны произвели зачет указанных встречных требований по договорам субподряда №106 и №127 на сумму 2 530 742, 36 руб. на сновании заявления ООО «СтройТехСнаб» от 25.11.2022.

Остаток задолженности составил 17 362 579,2 рубля.

Далее, Платежным поручением №312 от 01.02.2023 ООО «ГВСУ - Спецмонтаж» перечислило в адрес ООО «СтройТехСнаб» 6 357 897,05 рублей в счет погашения задолженности по договору субподряда №106. Просрочка погашения 146 дней.

Платежным поручением №662 от 07.03.2023 ООО «ГВСУ - Спецмонтаж» перечислило в адрес ООО «СтройТехСнаб» 4 481 994,91 рублей в счет погашения задолженности по договору субподряда №106. Просрочка погашения 34 дня.

В результате частичного погашения размер задолженности ООО «ГВСУ-Спецмонтаж» перед ООО «СтройТехСнаб» по договору субподряда №106 уменьшился до 6 691 561,24 руб. основного долга и 540 472,75 руб. процентов по ст. 395 ГК РФ. Задолженность в размере 7 232 033,99 рублей по состоянию на 27 марта 2024 года не погашена.

Наличие задолженности в размере 7 232 033,99 рублей также подтверждено Решением Арбитражного суда города Москвы от 24 марта 2023 г. по делу № А40-241446/22-43-1865. В рамках дела №А40-241446/2022 ООО «ГВСУ-Спецмонтаж» пыталось оспорить размер задолженности перед ООО «СтройТехСнаб» по договору субподряда от 04.06.2020 №106-СП/20ГСМ, подтвержденный решением суда по делу №А40-20819/2022. Решением Арбитражного суда города Москвы от 24 марта 2023 года, Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 июня 2023 года, а в последующем и Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 19 октября 2023 года по делу №А40-241446/2022 в удовлетворении требований ООО «ГВСУ-Спецмонтаж» было отказано.

В связи с чем, истец начислил проценты за пользование чужими денежными требованиями, с учетом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ, за период с 09.09.2022 по 07.03.2023 в размере 339 134 руб. 32 коп.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд.

Удовлетворяя требования, суд руководствуется положениями ст. 8, 10, 12, 307-310, 395 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее. 

По результатам исследования доводов возражений ответчика, судом установлена их несостоятельность, поскольку определением суда от 25.06.2024 по делу №А40-20819/22 произведен зачет встречных требований, а с учетом уточнений требований истца в порядке ст. 49 АПК РФ, период начисление процентов произведен истцом с учетом возражений ответчика, выполнен арифметически и методологически верно. 

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. 

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит заявленные требования подлежащими удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 8, 10, 12, 307-310, 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167, 170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГВСУ-СПЕЦМОНТАЖ" (ИНН: 

<

***>) в пользу ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХСНАБ" (ИНН: 

<

***>) проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 339 134,32 руб., госпошлину в размере 9 783 руб. 

Возвратить ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХСНАБ" (ИНН: 

<

***>) из федерального бюджета госпошлину в размере 18 181 руб. (чек от 29.03.2024 г. СУИП:751876045559KWEW) 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

О.А. Акименко