И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва                                                                                Дело  № А40-67442/23-151-558

01.08.2023 года                                                                                                 

Резолютивная часть решения объявлена 13.07.2023 года 

Решение в полном объеме изготовлено 01.08.2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Вольской К.В. 

при ведении секретарем судебного заседания Пономаревым В.А

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению ИП БЕЛЕВЦЕВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ОГРНИП: 314410130000039)

к ответчику: ФГУП "НАЦРЫБРЕСУРС" (ОГРН: 1027700128488) 

о взыскании 536 740,06 руб.

при участии

от истца: Янгирова И.Р. по доверенности от 01.03.2022

от ответчика: Донец Л.С. по доверенности от 28.12.2022 

 

У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании неустойки в размере 536 740 руб. 06 коп. 

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу. 

Представитель истца требования поддержал, ответчик против удовлетворения требований возражал. 

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.11.2022 года взыскано с ФГУП «Нацрыбресурс» в пользу ООО «Новый Горизонт» задолженность в размере 3 038 179 руб. 46 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 38 191 руб.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2023 по делу №А40-130765/2022 решение суда оставлено без изменения, арбитражным судом установлено процессуальное правопреемство. Произведена замена истца по делу ООО «Новый Горизонт» на ИП Белевцева Юрия Сергеевича.

Как установлено судом первой и апелляционной инстанций, обязательства ООО «Новый Горизонт» по государственному контракту № НРР-01/ГК от 07.04.2020 исполнены, результаты работ за май 2021 и июль 2021 переданы ФГУП «Нацрыбресурс» своевременно и в полном объеме по Актам о приемке выполненных работ No 22.2 от 25.05.2021 и No 23.1 от 25.07.2021 по форме КС-2. Претензий по качеству и срокам выполнения работ от Заказчика не поступало.

В соответствии с п. 6.2. Контракта предусмотрен следующий порядок оплаты выполненных работ:

1.         оплата производится ежемесячно, исходя из объема выполненных работ.

2.         оплата выполненных Подрядчиком работ по Контракту осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика после подписания Заказчиком Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме NoKC-З и выставленного подрядчиком счета (счета-фактуры) (абз. 4 п. 6.2. Контракта)

3.         справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме NoKC-3 составляется на основании Актов о приемке выполненных работ и затрат, оформленных по форме NoKC-2 и/или по форме ТОГР-12 (по согласованию с Заказчиком) за каждый отчетный период.

Оплата работ осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания Заказчиком документов, предусмотренных настоящим пунктом Контракта, (абз. 5 п. 6.2. Контракта).

Заказчиком Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № KC-3 № 23 от 25.05.2021 и № 24 от 25.07.2021 подписаны без замечаний, что также подтверждает приемку выполненных работ. Однако до настоящего времени выполненные работы ответчиком не оплачены, оставлены без исполнения выставленные подрядчиком счета. Задолженность ФГУП «Нацрыбресурс» за выполненные работы составляет: за май 2021 года на сумму 1 312 951,45 рублей за июль 2021 на сумму 1 725 228,01 рублей.

Пунктом 10.1.5. Контракта Заказчик обязан принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Согласно п. 19.4. Контакта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

04.11.2022 ООО «Новый Горизонт» (Цедент) (ИНН 4101138309) уступил индивидуальному предпринимателю Белевцеву Юрию Сергеевичу (Цессионарий) (ИНН 410115517515, ОГРНИП 314410130000039) по договору цессии в полном объеме право требования к Федеральному государственному унитарному предприятию «Национальные рыбные ресурсы» (ФГУП «Нацрыбресурс») (115114, город Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, строение 4, офис 201, пом и, ком 10, ОГРН: 1027700128488, дата присвоения ОГРН: 15.08.2002, ИНН: 7702252795, КПП: 772501001) (далее - Должник) в размере 3 038 179 (Три миллиона тридцать восемь тысяч сто семьдесят девять) руб. 46 коп.

Указанное право требование возникло по государственному контракту № НРР-01/ГК от 07.04.2020, заключенному между Цедентом и Должником на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в морском порту Петропавловск-Камчатский», дополнительным соглашениям, приложениям к нему ввиду неоплаты за выполненные подрядные работы.

Пунктом 1.2. Договора установлено, что права Цедента переходят к Цессионарию на тех условиях, которые существуют у Цедента к моменту перехода прав требования к Цессионарию, в том числе: право требовать взыскания задолженности; право требовать проценты, неустойку, пени, штрафы; право требовать уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами; все иные права, не предусмотренные, но предоставленные Цеденту в силу закона и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, в полном объеме.

ИП Белевцев Ю.С. направил ФГУП «Нацрыбресурс» претензию, в которой просил выплатить неустойку по государственному (муниципальному) контракту от 07.04.2020 г. N б/н в размере 536 740 (Пятьсот тридцать шесть тысяч семьсот сорок) рублей 06 копеек, рассчитанную по состоянию на 14.02.2023. Ответчик оставил претензию без удовлетворения. Ответ на претензию не направил.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд. 

Удовлетворяя требования в части, суд принимает во внимание положения ст. 8, 10, 12, 309, 310, 395, 421, 431 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее.

Рассмотрев представленный истцом расчет процентов, изучив доводы возражений ответчика, суд признает расчет методологически и арифметически не верным, а доводы возражений ответчика обоснованными, ввиду следующего. 

Согласно условиям п. 6.1 Контракта Заказчик предусматривает выплату аванса в размере 30% от стоимости работ по Контракту в течение 30 календарных дней с момента заключения Контракта, путем перечисления денежных средств на лицевой счет Подрядчика, открытый им в органах Федерального казначейства. Зачет всего размера аванса производится пропорционально стоимости выполненных работ за каждый отчетный период.

Согласно пункту 6.2 Контракта оплата выполненных работ по Контракту осуществляется путем перечисления Заказчиком (ФГУП «Нацрыбресурс») денежных средств на счет Подрядчика (ООО «Новый горизонт») после подписания Заказчиком Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и выставленного Подрядчиком Счета. Оплата работ осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания документов, предусмотренных настоящим пунктом Контракта.

В установленный п.5.5 Контракта срок (5 рабочих дней) ФГУП «Нацрыбресурс» проверило соответствие объема выполненных работ и приняло выполненные работ 11.08.2021.

На основании выставленного Истцом счета № 42 от 05.08.2021 Истцу было перечислено 1 207 659,61 руб. (платежное поручение от 19.08.2021 № 807352), однако в связи со сменой реквизитов Подрядчика платеж был возвращен ФГУП «Нацрыбресурс».

Таким образом, датой исчисления неустойки по КС-2 №23.1 от 25.07.2021, работы по которой приняты 11.08.2021, должна являться дата 11.09.2021.

Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами с 01.04.2022 по 01.10.2022 был введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Как следует из Постановления № 497, мораторий на банкротство не применялся только в отношении застройщиков домов-долгостроев, которые уже включены в реестр проблемных объектов. Иных ограничений по субъектам данным актом Правительства РФ не установлено. Фактически речь идет о тотальном моратории, поскольку на текущем этапе санкционного давления определить критерии пострадавших лиц затруднительно.

Как следует из разъяснений, изложенных в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с п. 1 ст. 9.1 Закона о банкротстве на лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом Правительства Российской Федерации о введении в действие моратория, распространяются правила о моратории независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

Учитывая изложенное, судом произведен перерасчет процентов, в соответствии с которым: на сумму 1 312 951 руб. 45 коп. за период с 25.06.2021 по 31.03.2022 размер процентов составит 87 823 руб. 86 коп., за период с 02.10.2022 по 06.06.2023 – 66 906 руб. 57 коп. На сумму долга 1 725 228 руб. 01 коп. за период с 11.09.2021 по 31.03.2023 размер процентов составит 92 902 руб. 34 коп., за период с 02.10.2022 по 06.06.2023 – 87 915 руб. 73 коп. 

Итого размер процентов составил 335 548 руб. 50 коп. (87 823, 86 + 66 906, 57 + 92 902, 34 + 87 915, 73). 

В остальной части требований суд отказывает. 

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. 

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит заявленные требования подлежащими удовлетворению в части.

Судебные расходы подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 8, 10, 12, 309, 310, 395, 421, 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 4, 8, 9, 27, 64-68, 71, 75, 110, 112, 167-171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ФГУП "НАЦРЫБРЕСУРС" (ОГРН: 1027700128488) в пользу ИП БЕЛЕВЦЕВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ОГРНИП: 314410130000039) проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 335 548 руб. 50 коп.

В остальной части отказать.

Взыскать с ФГУП "НАЦРЫБРЕСУРС" (ОГРН: 1027700128488) в доход федерального бюджета РФ госпошлину в размере 8 631 руб.

Взыскать с ИП БЕЛЕВЦЕВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (ОГРНИП: 314410130000039) в доход федерального бюджета РФ госпошлину в размере 4 856 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                    К.В. Вольская