АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

г. Воронеж Дело NА14-14559/2020  « 19 » ноября 2020 г.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Завидовской Е. С.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное  управление-55» г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Омега», г. Москва (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки по договору № 19/02/2018 от 19.02.2018  при участии в судебном заседании:  

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 20.08.2020;  от ответчика: явка представителя не обеспечена, извещен;  

Руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 176, 180-181 АПК РФ,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Специализированный застройщик «Омега», г. Москва (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) «Ремонтно-строительное управление-55» г. Воронеж  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 303 709, 46 руб. неустойки и 6 451  руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

В остальной части требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев  со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа  путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.  

 Судья Арбитражного суда Воронежской области Е.С. Завидовская