Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-46655/2022

22 августа 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  15 августа 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  22 августа 2022 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи  Дорохова Н.Н.,

 

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Газартстрой» (196210, Россия, 

<

...>, литера А, этаж 5, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.06.2014, ИНН: 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «ВЧ-Групп» (660031, Красноярский край, Красноярск город, 26 Бакинских Комиссаров улица, здание 1 Е, строение 260, офис 2-03, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.05.2010, ИНН: 

<

***>), 

о взыскании,

 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 22.11.2021, 

- от ответчика: не явился, извещен, 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Газартстрой» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ВЧ-Групп» о взыскании 500 000 рублей штрафа по договору от 07.09.2021 № 210-ГАС-21, 400 000 рублей штрафа по договору от 20.06.2021  № 111С-Вч-Групп-21.

В предварительном судебном заседании ответчик явку представителя не обеспечил, поступило ходатайство о применении положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. Представитель истца возражал, полагал размер штрафа согласованным сторонами, возражения ответчика немотивированными. 

В ходатайстве ответчика о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица суд отказал, поскольку не доказаны обстоятельства подтверждающие управление транспортным средством сотрудника ООО «АС-Медиа».

Суд, в отсутствие возражений сторон, признал дело подготовленным, завершил предварительное судебное заседание, открыл судебное заседание суда первой инстанции и рассмотрел дело по существу.

Между обществом с ограниченной ответственностью «ГазАртСтрой» (далее – ООО «ГАС», Исполнитель, Истец) и обществом с ограниченной ответственностью «ВЧ-Групп» (далее – ООО «ВЧ-Групп», Заказчик, Ответчик) 07.06.2021 заключен договор оказания услуг № 210-ГАС-21 (далее – Договор 1).

Согласно п. 1.1 Договора 1 в соответствии с заявками Заказчика, исполнитель принимает на себя обязательства оказать комплекс услуг по обеспечению жизнедеятельности работников Заказчика, выполняющих строительно-монтажные работы и иные работы на объектах «Ковыктинского ГКМ» в вагон-городках Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить указываемые услуги в размере и в сроки, в соответствии с условиями настоящего Договора.

Согласно п. 2.2.2 Договора 1 Заказчик обязуется довести до сведения своих работников Правила проживания в вагон-городках и общежитиях (Приложение № 3 к Договору), Правила и Положения, действующие на территории оказания услуг.

В соответствии с п. 4.8 Договора 1 Заказчик несет материальную, административную и гражданскую ответственность за соблюдение его работниками либо привлеченными им третьими лицами правил дорожного движения, требований техники безопасности и охраны труда, Правил, положений и локальных нормативных актов Исполнителя, ПАО «Газпром» или третьих лиц на территории объектов Исполнителя или объектов, принадлежащих на праве собственности или ином праве третьему лицу, являющихся местом исполнения обязательства по настоящему Договору, включая, нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства о недрах, об охране атмосферного воздуха, прочее.

Фиксация факта нарушения работниками Заказчика либо привлеченными им третьими лицами осуществляется работниками Исполнителя/уполномоченными сотрудниками третьих лиц, либо представителями правоохранительных, государственных контролирующих или надзорных органов.

Представитель Заказчика либо привлеченного им третьего лица, работник которого виновен в совершении проступка, либо сам работник должен быть ознакомлен с составленным актом (заключением) под роспись. Отказ от подписания фиксируется в акте и не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, составленный в порядке, установленном настоящим пунктом, признается Сторонами надлежащим подтверждением факта допущенного нарушения Заказчиком обязательств по Договору и является безусловным основанием для взыскания штрафа.

Факт нарушения может быть подтвержден одним из следующих документов:

- актом, фиксирующим допущенное нарушение, оформленным уполномоченными представителями Исполнителя в количестве не менее 3 человек либо уполномоченными представителями третьих лиц;

- соответствующим актом или предписанием правоохранительных, государственных контролирующих или надзорных органов.

За нарушения, допущенные работниками Заказчика либо привлеченными им третьими лицами, Исполнитель вправе взыскать штраф в соответствии с Перечнем штрафных санкций, установленных в Приложении № 6 к Договору.

Штраф взыскивается с Заказчика за каждый факт нарушения.

В случае, если установлено нарушение, допущенное двумя и более работниками Заказчика либо привлеченными им третьими лицами, штраф взыскивается по каждому факту (один факт соответствует нарушению одним работником).

В случае неоплаты либо неполной оплаты Заказчиком в добровольном порядке в установленный Заказчиком в требовании срок, Исполнитель вправе требовать взыскания неоплаченных сумм в судебном порядке.

Заказчик подписанием настоящего договора отказывается от своего права на возражения в отношении сумм неустоек, штрафных санкций, прав Исполнителя на прекращение своих обязательств по оплате зачетом сумм штрафов либо неустойки.

Пунктом 1 Перечня штрафных санкций, установленных в Приложении № 6 к Договору 1, за обнаружение/выявление на территории Исполнителя или территории, принадлежащей на праве собственности или ином праве третьим лицам, являющейся местом исполнения обязательства по настоящему договору (включая жилые и производственные помещения, техника, транспорт и прочее) в период оказания услуг, работника/представителя Заказчика или привлеченного им третьего лица в состоянии либо с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения; пронос или нахождение на территории веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение; обнаружение работника/представителя Заказчика или привлеченного им третьего лица, ранее демобилизованного с территории Исполнителя или территории, принадлежащей на праве собственности или ином праве третьим лицам, являющихся местом исполнения обязательства по настоящему Договору в период оказания услуг за обнаружение в состоянии либо с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения устанавливается ответственность Заказчика в виде штрафа в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

Согласно п. 5.3 Правил проживания в вагон-городках и общежитиях ООО «ГАС» проживающим категорически запрещается приносить, хранить, употреблять наркотические и токсические вещества, распивать спиртные напитки.

В соответствии с п. 5.10.4 Положения о внутриобъектовом и пропускном режимах на объектах строительства ООО «ГАС», на территории объектов Общества персоналу и посетителям запрещается вносить на территорию Общества оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, спиртные напитки, наркотические и токсические вещества; употреблять или распространять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества и находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Основанием для применения к Ответчику указанных штрафных санкций, является выявление факта нахождения ФИО3 в состоянии алкогольного опьянения, являющегося работником ООО «ВЧ-Групп».

24.11.2021 в 09:20 на территории ВЗиС 2-2 (вагон-городок «Калининград») Ковыктинского ГКМ, около оборудованного для курения места, выявлен факт нахождения с признаками алкогольного опьянения (запах алкоголя в выдыхаемом воздухе, покраснение кожного покрова лица, покраснение глаз) механика ООО «ВЧ-Групп» ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Согласно протоколу контроля трезвости от 24.11.2021 № 166, показания анализатора паров этанола в выдыхаемом ФИО3 воздухе составили при первом заборе 0,18 мг/л, при втором заборе 0,15 мг/л. У ФИО3 установлены признаки алкогольного опьянения. 

В подтверждение указанного нарушения и его фиксации были составлены следующие документы:

- Акт о нарушении по форме Ф.10 от 24.11.2021;

- Акт о нахождении с признаками алкогольного (наркотического) опьянения в вагон-городках, общежитии, на объектах строительства и на территориях, которыми Общество владеет или пользуется на законных основаниях от 24.11.2021;

- Направление на медицинское освидетельствование от 24.11.2021;

- Протокол контроля трезвости от 24.11.2021 № 166;

- Уведомление о предоставлении письменного объяснения по форме Ф.5 от 24.11.2021;

- Фотоматериал указанного нарушения.

В представленных письменных объяснениях работник ООО «ВЧ-Групп» ФИО3 факт употребления алкогольной продукции подтверждает, указывает «… 23.11.2021, в вечернее время я находился в своем вагоне, принадлежащем Вч групп, где употребил алкогольную продукцию, а именно пиво», с актом ознакомлен 24.11.2021.

Таким образом своими действиями ФИО3 нарушил требование п. 5.3. гл. 5 Правил проживания в вагон-городках и общежитиях ООО «ГАС», утвержденных Приказом Генерального директора Общества от 19.07.2018 № 879, а также п. 5.10.4 Положения о внутриобъектовом и пропускном режимах на объектах строительства ООО «ГАС» что, согласно п. 1 Приложения № 6 к Договору 1, является основанием для взыскания штрафа в пользу ООО «ГАС» в размере 500 000 руб.

ООО «ГАС» направляло в ООО «ВЧ-Групп» Почтой России претензионное письмо от 13.12.2021 № 6825-И с требованием об уплате штрафа в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей (ШПИ 80093767956488), которое было получено 22.12.2021. До настоящего времени, ответ на претензию не получен, информация о результатах рассмотрения и удовлетворения требования – отсутствует.

Между обществом с ограниченной ответственностью «ГазАртСтрой» (далее – ООО «ГАС», Заказчик, Истец) и обществом с ограниченной ответственностью «ВЧ-Групп» (далее – ООО «ВЧ-Групп», Исполнитель, Ответчик) заключен договор на услуги строительной и специальной техники от 20.06.2021 № 111С-Вч-Групп-21 (далее – Договор 2) в рамках строительства объектов в составе Ковыктинского газоконденсатного месторождения (далее – Ковыктинское ГКМ).

В соответствии с п. 1.1. Договора 2 Исполнитель предоставляет Заказчику строительную и специальную технику (далее Технику), укомплектованную экипажами, для оказания услуг/выполнения работ, соответствующих производственному назначению конкретного механизма (единицы), на объекте, указанном Заказчиком.

Согласно п. 2.2.4 Договора 2 Исполнитель обязан довести до сведения своих работников Правила проживания в вагон-городках и общежитиях (Приложение № 3 к Договору 2), Положение о внутриобъектовом и пропускном режимах на объектах строительства (Приложение № 4 к Договору 2), установленные Заказчиком.

В соответствии с п. 4.8 Договора 2 Исполнитель несет материальную, административную и гражданскую ответственность за соблюдение его работниками либо привлеченными им третьими лицами правил дорожного движения, требований техники безопасности и охраны труда, правил, положений и локальных нормативных актов Заказчика, ПАО «Газпром» или третьих лиц на территории объектов Заказчика или объектов, принадлежащих на праве собственности или ином праве третьему лицу, являющихся местом исполнения обязательства по настоящему Договору, включая, нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства о недрах, об охране атмосферного воздуха, прочее.

Фиксация факта нарушения работниками Исполнителя либо привлеченными им третьими лицами осуществляется работниками Заказчика/уполномоченными сотрудниками третьих лиц, либо представителями правоохранительных, государственных контролирующих или надзорных органов.

Представитель Исполнителя либо привлеченного им третьего лица, работник которого виновен в совершении проступка, либо сам работник должен быть ознакомлен с составленным актом (заключением) под роспись. Отказ от подписания фиксируется в акте и не является препятствием для взыскания штрафа. Акт, составленный в порядке, установленном настоящим пунктом, признается сторонами надлежащим подтверждением факта допущенного нарушения Исполнителя обязательств по Договору и является безусловным основанием для взыскания штрафа.

Факт нарушения может быть подтвержден одним из следующих документов:

- актом, фиксирующим допущенное нарушение, оформленным уполномоченными представителями Заказчика в количестве не менее 3 человек либо уполномоченными представителями третьих лиц;

- соответствующим актом или предписанием правоохранительных, государственных контролирующих или надзорных органов.

За нарушения, допущенные работниками Исполнителя либо привлеченными им третьими лицами, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в соответствии с Перечнем штрафных санкций, установленных в Приложении № 5 к настоящему Договору.

Штраф взыскивается с Исполнителя за каждый факт нарушения.

В случае, если установлено нарушение, допущенное двумя и более работниками Исполнителя либо привлеченными им третьими лицами, штраф взыскивается по каждому факту (один факт соответствует нарушению одним работником).

Исполнитель обязуется оплатить Заказчику штраф, на основании соответствующего требования Заказчика. Штраф подлежит оплате в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика.

Согласно п. 5.2.11 Положения о внутриобъектовом и пропускном режимах на объектах строительства работникам и посетителям запрещается передача выданных им пропусков посторонним лицам для их прохода на объекты и территории производственной деятельности Общества. 

Согласно п. 5.10.4 Положения о внутриобъектовом и пропускном режимах на объектах строительства и на территории объектов Общества персоналу и посетителям запрещается передавать пропуск другому лицу, вносить в пропуск исправления, изменения, посторонние записи (пометки), передвигаться без пропуска по территории Общества.

Пунктом 4 Перечня штрафных санкций за иные нарушения Правил и положений, установленных Заказчиком, ПАО «Газпром», третьими лицами и действующих на территории, принадлежащей на праве собственности или ином праве третьим лицам, являющейся местом исполнения обязательства по настоящему договору (включая, не информирование Исполнителем в течение 12 часов (сокрытие информации) Заказчика об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, нарушения технологического режима, загрязнениях окружающей среды, загрязнение территории нефтепродуктами, нарушение скоростного режима и пр.) устанавливается ответственность Исполнителя в виде штрафа в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей.

Основанием для применения к Ответчику указанных штрафных санкций, является выявление факта нарушения Положения о внутриобъектовом и пропускном режимах на объектах строительства ООО «ГАС» машинистом катка ООО «ВЧ-Групп» ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который передал свой личный пропуск ООО «ГАС» иному лицу.

Проведенной проверкой установлено, что 08.10.2021 ФИО4 передал свой личный временный пропуск ООО «ГАС» от 24.12.2021 № 204 механику ООО «ВЧ-Групп» ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

В свою очередь, ФИО5 передал личный пропуск на имя ФИО4 работнику ООО «СибТеко» ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который должен осуществлять обслуживание техники ООО «ВЧ?Групп» (услуги по ремонту и настройке оборудования системы ГЛОНАСС) на территории УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ.

В результате, 10.10.2021 в 08.25 на КПП № 1 строительного объекта УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ сотрудниками УРБ СКЗ ООО «ГАС» пресечена попытка несанкционированного прохода на территорию строительной площадки ФИО6, который предъявил временный пропуск ООО «ГАС» от 24.08.2021 № 204, выписанный на имя ФИО4

10.10.2021 ФИО4 с актом о нарушении ознакомлен под подпись.

В подтверждение указанного нарушения и его фиксации были составлены следующие документы:

- Акт о нарушении по форме Ф.10 от 10.10.2021;

- Уведомление о предоставлении письменного объяснения ФИО4 по форме Ф.5 от 10.10.2021;

- Уведомление о предоставлении письменного объяснения ФИО6 по форме Ф.5 от 10.10.2021;

- Уведомление о предоставлении письменного объяснения ФИО5 по форме Ф.5 от 10.10.2021.

В представленных письменных объяснениях работники ООО «ВЧ?Групп» ФИО4, ФИО5, а также сотрудник ООО «СибТеко» ФИО6 факт передачи пропуска подтверждают.

Таким образом своими действиями ФИО4 нарушил требование п. 5.2.11, п. 5.10 Положения о внутриобъектовом и пропускном режимах на объектах строительства ООО «ГАС», утвержденного Генеральным директором Общества 16.08.2021, что, согласно п. 4 Приложения № 4 к договору от 20.06.2021 № 111С-Вч-Групп-21 является основанием для взыскания штрафа в пользу ООО «ГАС» в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей.

ООО «ГАС» направляло в ООО «ВЧ-Групп» Почтой России претензионное письмо от 28.10.2021 № 6332-И с требованием об уплате штрафа в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей (ШПИ 80086766274622), которое было получено 16.11.2021. До настоящего времени, ответ на претензию не получен, информация о результатах рассмотрения и удовлетворения требования – отсутствует.

ООО «ВЧ-Групп» нарушило обязательства, предусмотренные п. 4.8 Договора 2, допустив факт передачи пропуска иному лицу для прохода на территорию УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ, при этом процедура фиксации указанного факта работника ООО «ВЧ-Групп» ФИО4 на объекте ООО «ГАС» (УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ) при выполнении работ по Договору 2 осуществлена в полном соответствии с п. 4.8 Договора.

В соответствии с п. 4.8 Договора 2 Исполнитель обязуется оплатить Заказчику штраф, на основании соответствующего требования Заказчика. Штраф подлежит оплате в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика.

Согласно п.5 Приложения №5 к Договору 2 приостановка работ/оказания услуг в случае нарушения работником/представителем Исполнителя или привлеченным им третьим лицом локальных нормативных актов Заказчика, ПАО «Газпром» или третьих лиц на территории объектов Заказчика или объектов, принадлежащих на праве собственности или ином праве третьим лицам, влечет за собой уплату Исполнителем Заказчику штрафа в размере 200 000 рублей.

В соответствии с п. 5.6.1. Положения о внутриобъектовом и пропускном режимах на объектах строительства (приложение № 4 к Договору 2), внутриобъективный режим предусматривает выполнение лицами, находящимися на территории (Объекта) Общества Правил внутреннего трудового распорядка ООО «ГАС», установленных требований по антитеррористической, пожарной и противоаварийной безопасности, а также проведения мероприятий, направленных на обеспечение сохранности материальных ценностей Общества.

В соответствии с п. 4.3.10. Правил внутреннего трудового распорядка ООО «ГАС» работникам запрещено спать на рабочем месте.

26.11.2021 около 03:45 часов на территории строительного объекта УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ, позиция «АС 9-2», выявлен факт использования рабочего времени не по назначению и отвлечения от выполнения прямых трудовых обязанностей машинистом АГП Общества с ограниченной ответственностью «ВЧ-Групп» (ООО «ВЧ-Групп») ФИО7, который был обнаружен спящим в кабине закрепленного за ним автогидроподъемника «Mitsubishi FUSO», государственный регистрационный знак 

<

***> регион 75.

Факт нарушения Договора 2 работник ФИО7 признал в письменном объяснении.

ООО «ГАС» направляло в ООО «ВЧ-Групп» Почтой России претензионное письмо от 14.02.2022 № 6842-И с требованием об уплате штрафа в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей (ШПИ 80093767956518), которое было получено 22 декабря 2021. До настоящего времени, ответ на претензию не получен, информация о результатах рассмотрения и удовлетворения требования – отсутствует.

В соответствии с п. 4.8 Договора 2 Исполнитель обязуется оплатить Заказчику штраф, на основании соответствующего требования Заказчика. Штраф подлежит оплате в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно части 1 статьи 330 ГК РФ штрафом признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате штрафа кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Ответчиком заявлено о применении положений статьи 333 ГК РФ. В соответствии со статьей 333 ГК РФ суду предоставлено право уменьшить размер неустойки, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Ответчик указывает на явную несоразмерностью неуйстоки, полагает, что истец не понес убытки, заявленный размер неустойки приведет к его неосновательному обогащению.

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

Оценив представленные сторонами доводы, суд полагает соразмерным снижение неустойки до 150 000 рублей по договору от 07.09.2021 № 210-ГАС-21 и до 150 000 рулей по договору от 20.06.2021  № 111С-Вч-Групп-21. Основания для дальнейшего снижения судом не установлены. 

Исходя из статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в состав судебных расходов входит государственная пошлина. 

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Если размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по правилам статьи 333 ГК РФ на основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения.

В соответствии с частью 5 статьи 15, часть 1 статьи 177 и частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный акт, выполненный в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВЧ-Групп» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Газартстрой» 150 000 рублей штрафа по договору от 07.09.2021 № 210-ГАС-21 и 150 000 рублей штрафа по договору от 20.06.2021 № 111С-Вч-Групп-21, 21 000 рублей 00 копеек расходов по оплате государственной пошлины за подачу иска.

В остальной части иска отказать.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                          Дорохова Н.Н.