2300/2017-75697(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-6444/2017 

от 23 августа 2017 года 

Руководствуясь статьями 106, 110, 150, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

отказ общества с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная  компания" от встречного иска о взыскании 63 135 руб. 56 коп. штрафа принять.  Производство по встречному иску прекратить.   

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная  компания" (ОГРН 

<

***>) в пользу государственного бюджетного учреждения  здравоохранения Архангельской области "Северодвинская станция скорой медицинской  помощи" (ОГРН 

<

***>) 135 000 руб. неустойки за просрочку выполнения работ, а  также 2000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная  компания" в доход федерального бюджета 20 945 руб. государственной пошлины.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная  компания" из федерального бюджета 2525 руб. 42 коп. государственной пошлины по  встречному иску, уплаченной по платежному поручению № 111 от 16.06.2017.  

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный  суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в  срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья И.С. Гуляева