Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-62024/2023

05 декабря 2023 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  24 ноября 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  05 декабря 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Суркова А. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: публичное акционерное общество  «Россети Ленэнерго» (адрес:  Россия 197227, Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, 21 А, ОГРН 

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "РБКА" (адрес:  Россия 195009, Санкт-Петербург, Комсомола ул дом 1-3, литера Ш, офис 201, ОГРН  

<

***>);

о взыскании 348 435,00 руб.

при участии

- от истца: ФИО2 представитель по доверенности от 08.08.2022;

- от ответчика: не явился, извещен;

установил:

Публичное акционерное общество  «Россети Ленэнерго» (далее – Общество «Россети Ленэнерго») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – Арбитражный суд) с иском к обществу с ограниченной ответственностью "РБКА" (далее – Общество "РБКА") о взыскании по договору от 30.09.2021 № 21-12475 на выполнение проектных и изыскательских работы по Объекту: «Строительство двух КЛ-3кВ ориентировочно 0,8 км, строительство ВЛ-0,4кВ ориентировочно 0,14 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ФИО3 (20-530031) и др. по адресу: ЛО, Лодейнопольский район, ФИО4. Реконструкция ТП №19-5 в части замены ТМ-10/0,4кВ 63кВА на ТМ-10/0,4кВ 100кВА, замена повышающего трансформатора ТМ-3/10 630кВА на ТСЗ-3/10 1000кВА для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ФИО3 (20-530031) и др. по адресу: ЛО, Лодейнопольский район, ФИО4. Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №522-ФЗ и интеграция их в систему учёта электрической энергии Лодейнопольского РЭС для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей ФИО3 (20- 530031) и др. по адресу: ЛО, Лодейнопольский район, ФИО4. на право выполнения комплекса работ. (ПИР) (202167/1/15)», обеспечить согласование в установленном порядке технической/проектной документации (иной документации согласно Приложению № 5 к Договору), являющейся Результатом Работ по Договору с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления (далее – Договор): 348 435,00 руб. пени за нарушение сроков выполнения работ за период с 01.10.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.202 по 21.06.2023.

В соответствии со ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ суд завершил слушание в предварительном судебном заседании, и открыл судебное заседание в первой инстанции.

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)  не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Арбитражный суд, изучив и оценив представленные в дело доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, установил следующее.

Общества «Россети Ленэнерго» (подрядчик) и «РБКА» (заказчик) заключили Договор.

Цена Договора составляет 783 000,00 руб. (пункт 3.1 Договора), срок выполнения – 30.07.2021 (пункт 2.1 Договора).

В соответствии с пунктом 3.3 Договора работы должны быть оплачены в течение по отдельному этапу не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по соответствующему этапу и предоставления Заказчику счета и счета-фактуры. 

При этом расчеты за выполненные и принятые Работы по этапам стадии «Проектная документация» производятся Заказчиком за вычетом 10 (десяти)% от стоимости фактически выполненных работ по этапу (сумма резервирования)

Подрядчиком нарушены сроки в части выполнения и сдачи работ, что привело к нарушению обязательств по Договору с его стороны.

Согласно п. 8.1.2. за несоблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ – пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. 

Размер пени за нарушение сроков выполнения работ по Договору составляет 348 435,00 руб.

В связи с неоплатой выполненных работ в претензии от 03.05.2023 Общество «Россети Ленэнерго» потребовало от Общества «РБКА» погасить задолженность в размере 348 435,00 руб.

Поскольку претензия была оставлена Обществом «РБКА» без удовлетворения, Общество «Россети Ленэнерго» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно статье 702 ГК РФ (по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 711 ГК РФ сдача результата работ заказчику является основанием для возникновения у него обязательства по оплате принятых работ.

Пунктом 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат).

Пунктом 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» разъяснено, что основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата  работ  заказчику.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу пункта 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Судом проверен представленный истцом расчет неустойки и признан верным.

При указанном положении требования о взыскании пени надлежит удовлетворить.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РБКА» (ОГРН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» (ОГРН 

<

***>) 348 435,00 руб. пени, а также 9969,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сурков А. А.