АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156000, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

Дело № А31-5930/2023

г. Кострома

05 декабря 2023 года

Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Головастиковой Е.Ю.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению Государственного  казенного учреждения «Управление капитального строительства Республики Мордовия»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к акционерному обществу Коммерческий банк  «Модульбанк» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании задолженности,  неустойки,  

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная  компания «Авиастрой Инжиниринг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).  

Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 167- 171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации суд  

Р Е Ш И Л:

принять отказ Государственного казенного учреждения «Управление капитального  строительства Республики Мордовия» от исковых требований в части взыскания с  акционерного общества Коммерческий банк «Модульбанк» суммы основного долга в  размере 3 150 557 руб. 64 коп., производство по делу в указанной части прекратить.  

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с акционерного общества Коммерческий банк «Модульбанк» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Государственного казенного учреждения  «Управление капитального строительства Республики Мордовия» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) 204 786 руб. 25 коп. неустойки.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя либо по его ходатайству  направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Взыскать с акционерного общества коммерческий банк «Модульбанк» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 7 096 руб.  государственной пошлины.  

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по истечении  десяти дней со дня вступления решения в законную силу, при отсутствии у суда сведений  о добровольной уплате государственной пошлины в соответствии с требованиями пункта  2 части 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в  течение месячного срока со дня его принятия или в Арбитражный суд Волго-Вятского  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную  силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области. 

Судья Е.Ю. Головастикова