22284/2017-113777(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

30 мая 2017 года Дело № А55-29691/2016 

Резолютивная часть решения

 оглашена 30 мая 2017 года  

Арбитражный суд Самарской области 

в составе судьи Каленниковой О.Н.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании 30 мая 2017 года дело по иску Департамента  градостроительства городского округа Самара Россия, 443100, 

<

...>  

к Самарскому областному фонду жилья и ипотеки, Россия, 443010, 

<

...>; Россия, 443110, г. Самара, Самарская, ул. Мичурина д. 21 оф. 201  

о взыскании 1 532 833 руб. 78 коп. при участии в заседании от истца – ФИО2, доверенность от 30.12.2016, от ответчика – ФИО3, доверенность от 17.08.2016, 

Руководствуясь ст. 110,167-170,176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Самарского областного фонда жилья и ипотеки в пользу Департамента  градостроительства городского округа Самара 1 388 119 руб. 19 коп., в том числе: 764 919  руб. 99 коп. – пени за просрочку исполнения обязательства по передаче квартир  Департаменту градостроительства городского округа Самара по муниципальному  контракту от 26.11.2014 № 124335, 623 199 руб. 20 коп. – штраф по муниципальному  контракту от 26.11.2014 № 124335 за нарушение срока ввода жилого дома,  расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул.  Дыбенко/ул. Советской Армии, в эксплуатацию.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.  

Взыскать с Самарского областного фонда жилья и ипотеки в доход бюджета  российской Федерации государственную пошлину в сумме 26 881 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с направлением жалобы через  Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / О.Н. Каленникова