1020/2022-101725(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-7875/2022  

от 12 октября 2022 года 

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Расторгнуть договор подряда № 6391/52967 на выполнение строительно-монтажных,  ремонтных работ от 23.06.2021, заключенный между акционерным обществом  "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (ИНН  

<

***>) и закрытым акционерным обществом "Производственно-коммерческая фирма  "Энергия" (ИНН 

<

***>).  

Взыскать с закрытого акционерного общества "Производственно-коммерческая  фирма "Энергия" (ИНН 

<

***>) в пользу акционерного общества "Производственное  объединение "Северное машиностроительное предприятие" (ИНН 

<

***>) 1 139 968  руб. 35 коп., в том числе 700 000 руб. сумму предварительной оплаты и 439 968 руб. 35 коп.  неустойки, неустойку, начисленную от цены невыполненных работ в сумме 3 371 405 руб., за  период с 13.10.2022 по дату расторжения договора исходя из 0,05% за каждый день  просрочки, а также 30 400 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

Возвратить акционерному обществу "Производственное объединение "Северное  машиностроительное предприятие" (ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 1601 руб.  государственной пошлины, уплаченной платежным поручением № 843858 от 05.07.2022.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья Б.В. Болотов  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 17.12.2021 6:25:52

Кому выдана Болотов Борис Валерьевич