АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А48-10194/2019

город Орёл

18 мая 2020 года

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи А.Н. Юдиной, при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Бюджетного учреждения  Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района»  (303410, Орловская область, район Колпнянский, поселок городского типа Колпна, ул.  Ленина, 4, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной  ответственностью "РемонтноСтроительнаяКомпания-Черноземье" (303320, Орловская  область, район Свердловский, поселок городского типа Змиёвка, улица Ленина, дом 44,  помещение 8, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

1) о расторжении договора № 11/2018 от 12.11.2018, 2) о расторжении договора № 12/2018 от 12.11.2018, 

3) о взыскании 192 660 руб., составляющих 23700 руб. 30 коп. сумма аванса по  договора № 11/2018 от 12.11.2018, 79 001 руб. неустойка за период с 22.12.2018 по  22.07.2019, 20759 руб. 70 коп. сумма аванса по договору № 12/2018 от 12.11.2018 и 69 199  руб. неустойка за период с 22.12.2018 по 22.07.2019.  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд   

РЕШИЛ:

1. Расторгнуть договор от 12.11.2018 № 11/2018 на текущий ремонт в здании БУ ОО  «ЦСОН Колпнянского района» - дом ветеранов (комната администрации), заключенный  между Бюджетным учреждением Орловской области «Центр социального обслуживания  населения Колпнянского района» и Обществом с ограниченной ответственностью  "РемонтноСтроительнаяКомпания-Черноземье".  

2. Расторгнуть договор от 12.11.2018 № 12/2018 на текущий ремонт в здании БУ ОО  «ЦСОН Колпнянского района» - дом ветеранов (комната отдыха, тамбур), заключенный  между Бюджетным учреждением Орловской области «Центр социального обслуживания  населения Колпнянского района» и Обществом с ограниченной ответственностью  "РемонтноСтроительнаяКомпания-Черноземье".  

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "РемонтноСтроительнаяКомпания-Черноземье" (303320, Орловская область, район  Свердловский, поселок городского типа Змиёвка, улица Ленина, дом 44, помещение 8, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Бюджетного учреждения Орловской области  «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» (303410, Орловская  область, район Колпнянский, поселок городского типа Колпна, ул. Ленина, 4, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 192 660 руб., составляющих 44 460 руб. сумма аванса и  148 200 руб. неустойка за период с 22.12.2018 по 22.07.2019, также взыскать 18 780 руб.  госпошлины.  

В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд Орловской области  в течение месяца со дня его принятия  

 Судья А.Н. Юдина