10513_6155537  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А53-21922/2019

29 октября 2019 года

город Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи О.М. Брагиной,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело, возбужденное по иску общества с  ограниченной ответственностью «А ГРУПП» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Управление по строительству  искусственных сооружений» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки в размере 94 615 руб. 20 коп. 

при участии в судебном заседании: от истца – представитель С.А. Петченко, по доверенности № 2 от 01.01.2019 г., от ответчика – представитель не явился. 

 Руководствуясь статьями 193, 194, 309, 310, 330, 333, 421 Гражданского кодекса  Российской Федерации, статьями 49, 65, 102, 104, 110, 121, 156, 167, 168, 169, 170, 171,  176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управление по  строительству искусственных сооружений» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью «А ГРУПП» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) 93 845 руб. 67 коп. неустойки; взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Управление по строительству искусственных сооружений» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «А ГРУПП» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 3 754 руб. 22 коп. расходов по  уплате государственной пошлины.  

 В остальной части иска отказать. 

 Возвратить истцу – обществу с ограниченной ответственностью «А ГРУПП»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), из бюджета Российской Федерации  

государственную пошлину в размере 15 843 руб., уплаченную по платежному поручению   № 1055 от 24.06.2019 г.  

 Настоящее решение является основанием для возврата государственной пошлины  из федерального бюджета без выдачи справки на возврат государственной пошлины.  

 Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

 Решение может быть обжаловано через суд, вынесший решение, в арбитражный  суд апелляционной инстанции в течение месяца с даты принятия решения, а также в  арбитражный суд кассационной инстанции в течение двух месяцев с даты вступления  решения по делу в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.М. Брагина