АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2

http://kostroma.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А31-2827/2022

г. Кострома

30 сентября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 сентября 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 30 сентября 2022 года

Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Паниной С.Л., рассмотрев в судебном заседании дело по иску администрации пригородного сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Техэкономстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 196 995 руб. 91 коп., в том числе  179 007 руб. 47 коп. долга за потребленную электроэнергию, 17 988 руб. 42 коп. долга за потребленный природный газ, в рамках муниципального контракта №1 (ИКЗ 193440500896844050100100110014120414 от 20.01.2020,

лицо, ведущее протокол: секретарь с/з ФИО1,

при участии в заседании:

от истца: ФИО2 (доверенность от 19.07.2021),

от ответчика:  не явился, 

установил:

администрация пригородного сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области обратилась с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Техэкономстрой" о взыскании 196 995 руб. 91 коп., в том числе  179 007 руб. 47 коп. долга за потребленную электроэнергию, 17 988 руб. 42 коп. долга за потребленный природный газ, в рамках муниципального контракта №1 (ИКЗ 193440500896844050100100110014120414 от 20.01.2020.

Ответчик явку представителей в судебное заседание не обеспечил, отзыв не представил, требования не оспорил.

Истец исковые требования поддерживает.

На основании частей 1 и 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) дело рассмотрено в отсутствие ответчика по имеющимся доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, суд считает установленными следующие обстоятельства.

20.01.2020 между администрацией Пригородного сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области (далее – Истец, Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Техэкономстрой" (далее – Ответчик) заключен муниципального контракта №1 (ИКЗ 193440500896844050100100110014120414)  по условиям которого Подрядчик обязан в установленные Контрактом сроки выполнить реконструкцию здания дома культуры в с. Григорцево Нерехтского района Костромской области (далее - Объект), передать готовый к эксплуатации Объект Заказчику, а Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять Объект и уплатить обусловленную Контрактом цену. (п. 1.1 Контракта)

Место выполнения работ: 

<

...> д 2. (п. 1.2.2 Контракта)

Согласно п. 2.1 Контракта 2.1.Дата начала работ Подрядчиком - день заключения контракта. Окончание работ Подрядчиком — не позднее 9 месяцев со дня начала работ. Дополнительным соглашением № 3 от 20.10.2020 установлена иная дата окончания работ – 30.11.2020 г. Последний акт приемки выполненных работ подписан сторонами 26.12.2020 г. № 59.

В соответствии с п.п. 4.2.4. Контракта при исполнении Контракта Подрядчик обязан вести учет и оплачивать используемые в процессе работ электроэнергию, горячую и холодную воду. Данные обязанности Подрядчик не выполнил.

Согласно счетам ОАО «Костромская сбытовая компания», выставленным Администрации Пригородного сельского поселения и сведениям о показаниях прибора учета, потребление электроэнергии в доме культуры, расположенном в Нерехтском районе в 

<

...> за период с 20.01.2020 по 31.12.2020 составляет 16522 Квт/ч на сумму 129 451, 12 руб., за период с 01.01.2021 по 22.01.2021 количество потребленной электроэнергии составляет 6325 Квт/ч на сумму 49 556,37 руб. 

Общая сумма подлежащая уплате за потребленную электроэнергию равна 179 007,49 руб. Истец оплатил потребленную электроэнергию, в т.ч. и по дому культуры в с, Григорцево, о чем свидетельствуют платежные поручения № 720321 от 20.01.2021, № 850385 от 26.02.2021 г. Таким образом Должник обязан возместить взыскателю вышеуказанную сумму.

Сумма долга за потребленную и не оплаченную Должником электрическую энергию составляет 179 007,49 рублей.

В связи с продлением срока работ, наступлением холодного времени года, ответчик пользовался отоплением на вышеуказанном объекте в период с 01.12.2020 г. по 26.12.2020 г. (дата подписания последнего акта выполненных работ). В связи с этим был потреблен газ на  сумму 17 988, 42 рублей.

Общая сумма долга составляет 196 995 руб. 91 коп..

Истцом в адрес ответчика были направлена претензия от 11.01.2022 №7 с требованием о погашении образовавшейся задолженности.

 Претензия оставлена без удовлетворения, что послужило основанием  для обращения с настоящим иском.

Администрация Пригородного сельского поселения обратилась  с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности с ООО «Техэкономстрой». 7 октября 2021 г. по делу АЗ 1-13137/2021 вынесен судебный приказ о взыскании с ответчика вышеуказанных сумм. Определением от 22 октября 2021 г. судебный приказ был отменен в связи с поступлением от ООО «Техэкономстрой» возражений.

Оценив представленные в дело доказательства на основании статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд находит требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Правоотношения сторон основаны на договорах энергоснабжения  и регулируются нормами параграфа 6 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий в силу статьи 310 ГК РФ не допускаются.

Статьей 544 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Согласно пункту 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Размер задолженности, факт оказания услуг подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается.

Ответчик в нарушение положений статьи 65 АПК РФ не представил доказательств надлежащего исполнения принятого на себя обязательства.

Определениями суда суд предлагал ответчику представить отзыв на иск и обеспечить явку представителя в судебное заседание.

Вместе с тем, ответчик определения суда не исполнил, отзыва на иск не представил, от явки в судебные заседания уклонился. Доказательств невозможности исполнения требований суда не представил.

В силу положений статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании изложенного суд приходит к выводу, что ответчик уклоняется от представления отзыва и не предпринимает каких-либо действий, направленных на опровержение доводов истца и подтверждение факта оплаты задолженности.

При указанных обстоятельствах исковые требования подлежат удовлетворению. 

По правилам статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Техэкономстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Администрации Пригородного сельского поселения муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 196 995 руб. 91 коп. долга.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Техэкономстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета   6 910 руб. 00 коп. государственной пошлины.

При уплате государственной пошлины в платежном документе надлежит указывать следующий код бюджетной классификации (КБК) – 182 1 08 01000 01 1060 110.

Исполнительный лист выдать по истечении 10 дней после вступления решения в законную силу при отсутствии в деле информации о том, что государственная пошлина уплачена ее плательщиком добровольно.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области.

Судья                                           С.Л. Панина