АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-573/2021

г. Чебоксары

20 апреля 2021 года

Резолютивная часть определения оглашена 14.04.2021.

Полный текст решения изготовлен 20.04.2021.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Юрусовой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Токаревым А.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Волгостальконструкция", ОГРН:1092130007265 ИНН:2130059640, 428903, 

<

...>,

к обществу с ограниченной ответственностью "МегаСтройСнаб", ОГРН:5187746030456 ИНН:7727403446, 117335, 

<

...>, эт. 2, пом. 1, ком. 9, 

о взыскании 38706360 руб.,

при участии:

от истца - ФИО1 по доверенности от 31.12.2020 №4/2021,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Волгостальконструкция" обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МегаСтройСнаб" о взыскании 38724791 руб. 60 коп., в том числе: 36863200 руб. долга по оплате товара, переданного по транспортным накладным от 06.06.2019, от 07.06.2019, от 10.06.2019, от 11.06.2019, от 13.06.2019, от 14.06.2019, от 17.06.2019, от 18.06.2019, от 19.06.2019, от 22.06.2019, от 27.06.2019, от 01.07.2019, от 02.07.2019, от 03.07.2019, от 04.07.2019, от 05.07.2019, от 06.07.2019, от 08.07.2019, от 09.07.2019, от 10.07.2019, от 11.07.2019, от 12.07.2019, от 13.07.2019, от 15.07.2019, от 16.07.2019, работ и услуг, выполненных согласно акту о готовности товара к эксплуатации от 17.09.2020 в рамках договора от 08.05.2019 № 1920187375832554164000000/Ч/0419-ПСТЗ, 1861591 руб. 60 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 18.10.2020 по 26.01.2021.

В заседании суда представитель истца заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований до 38706360 руб., в том числе: 36863200 руб. - долг, 1843160 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 18.10.2020 по 26.01.2021.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уменьшение размера исковых требований судом принято.

Ответчик, надлежаще извещенный о времени и месте судебного заседания, явку представителя в судебное заседание не обеспечил. В отзыве на исковое заявление ответчик указал на то, что требования истца по оплате работ являются преждевременными, поскольку истец не представил счет-фактуру, предусмотренную пунктом 4.5 договора, соответственно, установленный сторонами срок оплаты не начал течь, а, следовательно, невозможно рассчитать период неустойки за просрочку оплаты оборудования. Кроме того, между ответчиком и государственным заказчиком (ФГУП "ГВСУ №4") не подписан акт по форме КС-14 и акт сдачи объекта в эксплуатацию. Поскольку спорным является не промежуточный платеж по договору, а окончательный расчет, связанный с завершением договорных обязательств, уполномоченному банку необходим полный комплект документооборота о выполнении договора. При подписании договора истец был извещен о том, что договор заключается в целях выполнения государственного оборонного заказа № 1920187375832554164000000 (пункты 1.3, 4.2 договора).

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд установил следующее. 

Обществом с ограниченной ответственностью "МегаСтройСнаб" (покупатель) н обществом с ограниченной ответственностью "Волгостальконструкция" (поставщик) заключен договор на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы тенто-мобильных укрытий (ТМУ) с оборудованием и инженерными системами от 08.05.2019 № 1920187375832554164000000/Ч/0419-ПСТЗ, по условиям которого поставщик обязуется поставить покупателю тентовые мобильные укрытия (далее - товар/оборудование) наименование, количество, комплектность, ассортимент, срок поставки которого указаны в спецификации поставляемого товара (приложение № 1 к договору), выполнить монтажные и пуско-наладочные работы товара, включая работы по подключению его к системам инженерного обеспечения (далее - работы) согласно требованиям технического задания (приложение № 3 к договору), а также оказать услуги по проведению инструктажа покупателя/грузополучателя по эксплуатации товара (далее - услуги), а покупатель обязуется принять и оплатить товар и выполненные работы и услуги в порядке и сроки, установленные договором.

Спор возник из правоотношений сторон, основанных на договоре от 08.05.2019 № 1920187375832554164000000/Ч/0419-ПСТЗ, пунктом 13.4 которого определена подсудность споров по договору арбитражному суду по месту нахождения истца. Местом нахождения истца по настоящему делу является Чувашская Республика, г.Чебоксары.     

В Спецификации и Техническом задании (приложения №№ 1, 3) стороны согласовали характеристики товара, количество и его стоимость. Срок поставки товара выполнения монтажных и пуско-наладочных работ товара, оказания услуг - 90 календарных дней с момента подписания договора и перечисления авансового платежа, согласно пункту 43 договора; место поставки: Псковская область, Псковский район, Ядровская волость, деревня Череха.

Согласно пункту 3.1 договора его цена на момент заключения составляет 184316000 руб., в том числе НДС 20% - 30719333 руб. 33 коп. В цену договора включены: стоимость товара, стоимость погрузо-разгрузочных работ, в том числе в местах поставки товара, стоимость доставки товара до места монтажа, стоимость тары, упаковки, маркировки, таможенные платежи, НДС (если цена договора определяется с НДС), другие установленные налоги, сборы и платежи, стоимость монтажных и пусконаладочных работ товара, включая работы по подключению его к системам инженерного обеспечения, стоимость услуг по проведению инструктажа покупателя/грузополучателя по эксплуатации товаром, доставка товара на объект покупателя, подтвержденная товарно-транспортными накладными, расходы на электроэнергию, водоснабжение, и т.д., уборка и вывоз мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ.

Пунктом 4.3 договора предусмотрено, что покупатель в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с момента заключения договора осуществляет авансовый платеж в размере 80% от цены договора, указанной в пункте 3.1 договора, что составляет 147452800 руб., в том числе НДС 20% - 24575466 руб. 67 коп., на основании выставленного поставщиком счета и мотивированного письма поставщика. Окончательный расчет в размере 36863200 руб., в том числе НДС 20% - 6143866 руб. 67 коп. за поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги производится покупателем в течение 30 календарных дней со дня подписания сторонами акта о готовности товара к эксплуатации (приложение № 4 к договору), а также подписания между покупателем и государственным заказчиком (ФГУП "ГВСУ №4") акта по форме КС-14 и акта сдачи объекта в эксплуатацию, при предоставлений поставщиком покупателю в установленном договоре количестве экземпляров надлежащим образом оформленных следующих документов: приемо-сдаточной документации согласно приложению № 5 к договору, транспортных накладных на поставку комплектующих материалов, составленных по форме, приведенной в приложении № 2 к договору, товарных накладных (форма ТОРГ-12), счетов-фактур, счета на оплату, заверенных поставщиком копий доверенностей, удостоверяющих полномочия лиц, подписавших товарные накладные/транспортные накладные от имени поставщика (пункт 4.5 договора).

В силу пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но и не противоречащих ему.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора; стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Оценив условия договора, суд приходит к выводу о том, что данный договор является смешанным, содержащим элементы поставки подряда и возмездного оказания услуг. К отношениям сторон подлежат применению нормы глав 30, 37 и 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

В силу пункта 1 статьи 486 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара.

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика (пункт 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами (пункт 2 статьи 720, пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (часть 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Платежными поручениями от 05.06.2019 № 433, от 01.11.2019 №516, от 21.05.2020 № 324 ответчиком произведена оплата авансовых платежей в сумме 147452800 руб.

Как следует из подписанных сторонами транспортных накладных от 06.06.2019, от 07.06.2019, от 10.06.2019, от 11.06.2019, от 13.06.2019, от 14.06.2019, от 17.06.2019, от 18.06.2019, от 19.06.2019, от 22.06.2019, от 27.06.2019, от 01.07.2019, от 02.07.2019, от 03.07.2019, от 4.07.2019, от 05.07.2019, от 06.07.2019, от 08.07.2019, от 09.07.2019, от 10.07.2019, от 11.07.2019, от 12.07.2019, от 13.07.2019, от 15.07.2019, от 16.07.2019 истцом осуществлена доставка товара в место поставки.

Согласно подписанной сторонами товарной накладной от 23.10.2019 №473 истцом ответчику передан товар на общую сумму 184316000 руб.

17.09.2020 сторонами подписан акт о готовности товара к эксплуатации, согласно которому стоимость товара монтажных и пуско-наладочных работ, а также услуг по проведению инструктажа покупателя/грузополучателя по эксплуатации товара составляет 184316000 руб., в том числе НДС 20% - 30719333 руб. 33 коп. Товар доставлен, смонтирован, опробован и готов к эксплуатации. Покупатель к комплектности и качеству товара, а также качеству выполненных работ и оказанных услуг по проведению инструктажа покупателя/грузополучателя по эксплуатации товара претензий не имеет.

16.06.2020 приемочной комиссией составлен акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, согласно которому объект капитального строительства - "Обустройство военного городка № 2К "Черёха", Устройство тентовых мобильных укрытий (ТМУ) (4 здания), 3 очередь, этап № 1, (шифр объекта З-42/19-2) выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам, и государственным стандартам и готов к вводу в эксплуатацию. 

Проанализировав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд установил, что предусмотренный договором товар поставлен, монтажные и пуско-наладочные работы товара выполнены, услуги по проведению инструктажа истцом ответчику оказаны и ответчиком приняты всего на общую сумму 184316000 руб.

В претензии от 21.12.2020 №1902, направленной ответчику23.12.2020, истец просил в течение 30 календарных дней с момента получения претензии оплатить задолженность в размере 36863200 руб.

Доказательства оплаты договорной суммы ответчик суду не представил. 

Довод ответчика о том, что требования истца по оплате работ являются преждевременными, поскольку истец не представил счет-фактуру, предусмотренную пунктом 4.5 договора, судом не принимается. 

В силу пункта 6.10 договора Акт о готовности товара к эксплуатации по форме, приведенной в приложении №4 к договору, который одновременно является актом сдачи-приемки выполненных работ и оказанных услуг, составляется сторонами в том числе по результатам проверки полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов. Пунктом 5 договора предусмотрено, что счет-фактура относится к комплекту документов, который должен быть передан от поставщика к покупателю. 

Поскольку акт о готовности товара к эксплуатации от 17.09.2020 подписан со стороны ответчика без каких-либо замечаний, довод ответчика о непредставлении истцом счета-фактуры является необоснованным, поскольку предполагается, что акт о готовности товара к эксплуатации от 17.09.2020 составлен по результатам проверки полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов.

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании суммы задолженности подлежит удовлетворению в заявленном размере - 36863200 руб. 

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. 

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 8.2 договора предусмотрено, что за просрочку платежа покупатель по требованию поставщика оплачивает пени в размере 0,05 % от не перечисленной в установленный договором срок суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от неперечисленной в установленный срок суммы.

Как указано выше, окончательный расчет в размере 36863200 рублей, в том числе НДС 20% - 6143866 рублей 67 копеек за поставленный товар, выполненные работы и оказанные услуги производится покупателем в течение 30 календарных дней со дня подписания сторонами акта о готовности товара к эксплуатации (приложение № 4 к договору), а также подписания между покупателем и государственным заказчиком (ФГУП "ГВСУ №4") акта по форме КС-14 и акта сдачи объекта в эксплуатацию, при предоставлений поставщиком покупателю в установленном договоре количестве экземпляров надлежащим образом оформленных следующих документов: приемо-сдаточной документации, согласно приложению № 5 к договору, транспортных накладных на поставку комплектующих материалов, составленных по форме, приведенной в приложении № 2 к договору, товарных накладных (форма ТОРГ-12), счетов-фактур, счета на оплату, заверенных поставщиком копий доверенностей, удостоверяющих полномочия лиц, подписавших товарные накладные/транспортные накладные от имени поставщика (пункт 4.5 договора).

Акт о готовности товара к эксплуатации подписан сторонами 17.09.2020.

Согласно статье 191 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

В силу статьи 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший, следующий за ним рабочий день.

Поскольку 18 октября 2020 года являлось нерабочим днем, следовательно, днем окончания срока оплаты является 19 октября 2020 года.

Проверив произведенный истцом за период с 18.10.2020 по 26.01.2021 расчет пени, суд признает неверным, поскольку исходя из положений статей 191, 193 Гражданского кодекса Российской Федерации и согласованного сторонами срока оплаты услуг пени подлежат начислению с 20.10.2020. 

Сумма пени за период с 20.10.2020 по 26.01.2021 (99 дней) составляет 1824728 руб. 40 коп., согласно следующему расчету: 36863200 руб. * 0,05% * 99 = 1824728 руб. 40 коп.

Таким образом, пени подлежат взысканию за период с с 20.10.2020 по 26.01.2021 в сумме 1824728 руб. 40 коп.

Расходы истца на уплату государственной пошлины в размере 200000 руб., подтвержденные платежным поручением от 27.1.2021 № 224, суд взыскивает с ответчика в пользу истца пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МегаСтройСнаб" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Волгостальконструкция" 38687928 (Тридцать восемь миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот двадцать восемь)  руб. 40 коп.,  в том числе: 36863200 (Тридцать шесть миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи двести) руб. долга, 1824728 (Один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи семьсот двадцать восемь) руб. 40 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.10.2020 по 26.01.2021.      

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МегаСтройСнаб" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Волгостальконструкция" 199900 (Сто девяносто девять тысяч девятьсот) руб. расходов по государственной пошлине.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии в течение месяца с момента его принятия.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

Н.В. Юрусова