АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (Резолютивная часть) 

г. Черкесск Дело № А25-1955/2017  пр. Ленина, 9 21 ноября 2017 года  

 Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Тебуевой З.Х.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Чотчаевым Т.Х., рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по исковому заявлению открытого акционерного  общества «Строительная фирма Мизам» (ОГРН 1020900730399, ИНН 0909000858) к Усть- Джегутинскому муниципальному району в лице администрации Усть-Джегутинского  муниципального района (ОГРН 1060916000331, ИНН 0916001362) о взыскании неустойки,  в отсутствие представителей сторон,  

руководствуясь ст.ст.110, 112, 167–171 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление удовлетворить.  

Взыскать с Усть-Джегутинского муниципального района в лице администрации  Усть-Джегутинского муниципального района (ОГРН 1060916000331, ИНН 0916001362) за  счет казны Усть-Джегутинского муниципального района в пользу открытого  акционерного общества «Строительная фирма «Мизам» (ОГРН 1020900730399, ИНН  0909000858) неустойку по государственному контракту от 02.10.2015 № 293713 за период  с 30.09.2016 по 21.11.2017 в размере 3 404 142 (Три миллиона четыреста четыре тысячи  сто сорок два) рубля 26 копеек, а также неустойку, начисленную на сумму 19 039 950  рублей, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской  Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки платежа,  начиная с 22.11.2017 по день фактического исполнения обязательства.  

Взыскать Усть-Джегутинского муниципального района в лице администрации Усть- Джегутинского муниципального района (ОГРН 1060916000331, ИНН 0916001362) за счет  казны Усть-Джегутинского муниципального района в пользу открытого акционерного  общества «Строительная фирма «Мизам» (ОГРН 1020900730399, ИНН 0909000858)  уплаченную государственную пошлину в размере 2 000 (Две тысячи) рублей.  

Возвратить открытому акционерному обществу «Строительная фирма «Мизам»  (ОГРН 1020900730399, ИНН 0909000858) из федерального бюджета уплаченную  платежным поручением от 25.09.2017 № 344 государственную пошлину частично в  размере 39 302 (Тридцать девять тысяч триста два) рубля. Выдать справку на возврат  государственной пошлины при представлении подлинника платежного поручения.  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с момента его изготовления  в полном объеме и может быть обжаловано до истечения указанного срока в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Вокзальная улица, дом 2, г. Ессентуки,  Ставропольский край, 357600) через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики  (проспект Ленина 9, город Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 369000), а также  может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (Рашпилевская  улица, дом 4, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063) при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья З.Х. Тебуева