﻿312/2020-28226(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-17655/2019

город Саратов

13 февраля 2020 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковое заявление Комитета по архитектуре администрации муниципального  образования «Город Саратов» удовлетворить частично.  

Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Саратовское городское  капитальное строительство и комплектация» (ОГРН 1026402198305 ИНН 6450048691), город  Саратов в пользу Комитета по архитектуре администрации муниципального образования  «Город Саратов» (ОГРН 1126450007155, ИНН 6450056004), город Саратов неустойку за  просрочку вода объектов в эксплуатацию и за просрочку передачи жилых помещений в  размере 4 150 175 руб. 36 коп.  

Встречное исковое заявление муниципального унитарного предприятия «Саратовское  городское капитальное строительство и комплектация» удовлетворить в полном объеме.  

Взыскать с Комитета по архитектуре администрации муниципального образования  «Город Саратов» (ОГРН 1126450007155, ИНН 6450056004), город Саратов в пользу  муниципального унитарного предприятия «Саратовское городское капитальное  строительство и комплектация» (ОГРН 1026402198305 ИНН 6450048691), город Саратов  неустойку за нарушение сроков оплаты по муниципальным контрактам в размере 1 117 447  руб. 43 коп.  

В результате зачета первоначального и встречного исков взыскать с муниципального  унитарного предприятия «Саратовское городское капитальное строительство и  комплектация» (ОГРН 1026402198305 ИНН 6450048691), город Саратов в пользу Комитета  по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» (ОГРН  

1126450007155, ИНН 6450056004), город Саратов денежные средства в размере 3 032  727 руб. 93 коп.  

Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Саратовское городское  капитальное строительство и комплектация» (ОГРН 1026402198305 ИНН 6450048691) город  Саратов в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 373 руб.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

 Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную  силу.  

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную или  кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Соответствующая жалоба  подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд.  

 Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в  соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской  

Федерации. 

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области А.В. Кузьмин  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.06.2019 10:25:45

 Кому выдана Кузьмин Андрей Викторович