100421_2383250 

Арбитражный суд Пермского края 

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

  город Пермь  

06.12.2018 года Дело № А50-31598/18  

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Султановой Ю.Т., при  ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрел в предварительном судебном заседании дело по исковому  заявлению общества с ограниченной ответственностью "Строительная  Компания "Альянс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 614010,  

<

...>)  

к ответчику – обществу с ограниченной ответственностью  "Профсервиспермь" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 614033,  

<

...>)  

о взыскании:  

- неустойки за просрочку выполненных работ по договору от 05.11.2015   № OFR/0817 в сумме 3 294 руб. 52 коп.,  

- денежных средств в размере 68 417 руб. 00 коп. в качестве штрафной  неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда от 08.10.2015   № OFR/0514,  

- денежных средств в сумме 33 500 руб. 00 коп. за невыполненные работы  по монтажу оцинкованных нащельников на окна Ral 9003, толщиной  до 100 мм, что предусмотрено Приложением № 1 к договору подряда  от 08.10.2015 № OFR/0514,  

- денежных средств в размере 46 200 руб. 00 коп., уплаченных в качестве  аванса 14.10.2015 по дополнительному соглашению от 14.10.2015   № ZLC/0429 к договору подряда от 08.10.2015 № OFR/0514,  

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 110, 167-171, 176  

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный  

суд Пермского края 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  "Профсервиспермь" (ОГРН 1145958041008, ИНН 5904642762; 614033,  Пермский край, город Пермь, улица Василия Васильева, дом 15) в пользу  общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания  "Альянс" (ОГРН 1095904018550, ИНН 5904220094; 614010, Пермский край,  город Пермь, улица Куйбышева, дом 98А, помещение 10) неустойки  за просрочку выполненных работ по договору от 05.11.2015 № OFR/0817  в сумме 3 294 руб. 52 коп., денежных средств в размере 68 418руб. 00 коп.  в качестве штрафной неустойки за просрочку выполнения работ по договору  подряда от 08.10.2015 № OFR/0514, денежных средств в сумме 33 500 руб.  00 коп. за невыполненные работы по монтажу оцинкованных нащельников  на окна Ral 9003, толщиной до 100 мм, что предусмотрено Приложением № 1  к договору подряда от 08.10.2015 № OFR/0514, денежных средств в размере  46 200 руб. 00 коп., уплаченных в качестве аванса 14.10.2015  по дополнительному соглашению от 14.10.2015 № ZLC/0429 к договору  подряда от 08.10.2015 № OFR/0514, сумму государственной пошлины  в размере 5542 руб. 00 коп.  

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Строительная  Компания "Альянс" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>; 614010,  

<

...>)  справку на возврат государственной пошлины в размере 162 руб. 00 коп..  

Исполнительный лист выдать после вступления решения арбитражного  суда в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Пермского края.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Семнадцатого  арбитражного апелляционного суда www.17aas.arbitr.ru.  

Судья Ю.Т. Султанова