35/2017-67891(1) 

Арбитражный суд Тамбовской области 

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А64-7501/2017

г. Тамбов

20 декабря 2017 года

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Попова Ю.В. 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  помощником судьи Уклеиной И.Г.  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Муниципального бюджетного учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения» 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Архградо» 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  о взыскании 19 538 руб. 53 коп.  

при участи в судебном заседании представителей: от истца: ФИО1, доверенность б/н от 25.04.2017, паспорт РФ 

от ответчика: ФИО2, доверенность б/н от 22.04.2017, паспорт РФ  

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности,  предусмотренные ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ),  разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.  

Руководствуясь ст.ст. 49, 102, 110, 112, 167-170 АПК РФ, Арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Архградо», 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Муниципального  бюджетного учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения», 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку за просрочку  исполнения обязательств: по контракту № 64 от 07.08.2017 на выполнение работ по  разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сквера в районе  ул. Пензенская, д. 19», начисленную за период с 18.08.2017 по 24.08.2017, на сумму 6 920  руб. 63 коп.; по контракту № 65 от 08.08.2017 на выполнение работ по разработке  проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сквера в районе ул.  Магистральная, д. 13», начисленную за период с 19.08.2017 по 24.08.2017, на сумму 6 533  руб. 37 коп.; по контракту № 66 от 08.08.2017 на выполнение работ по разработке  проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сквера в районе Тамбов-4»,  начисленную за период с 19.08.2017 по 24.08.2017, на сумму 6 084 руб. 53 коп., всего  

20 декабря 2017 года 

19 538 руб. 53 коп., а также судебные расходы - уплаченную истцом государственную  пошлину в размере 2 000 руб. 00 коп.  

2. Выдать истцу исполнительный лист после вступления решения в законную силу.  

3. Направить лицам, участвующим в деле, решение заказным письмом с  уведомлением о вручении.  

4. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 

<

...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.  

Судья Ю.В. Попов