АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-12068/23-93-96

28 апреля 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 10 апреля 2023 года. Решение в полном объеме изготовлено 28 апреля 2023 года. 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи Позднякова В.Д. при ведении протокола судебного заседания секретарем Кашировым Е.В. с использованием средств аудиозаписи в ходе судебного заседания. рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению ООО "СБ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (117105, Г. МОСКВА,  ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 17,  ЭТАЖ/КАБ. 2/228, КОМ. 15,16,17, ОГРН: 1167746498920, Дата присвоения ОГРН:  25.05.2016, ИНН: 7722365099)  

к ООО "ТСА" (105082, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  БАСМАННЫЙ, БОЛЬШАЯ ПОЧТОВАЯ УЛ., Д. 34, СТР. 6, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ.   № 020, ОГРН: 5167746311563, Дата присвоения ОГРН: 09.11.2016, ИНН:  9701054427)  

третье лицо ООО "ЭНЕРГОРОСТСТРОЙ" (620144, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛ., ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ Г.О., ЕКАТЕРИНБУРГ Г., ФРУНЗЕ УЛ., СООР.  96, ОФИС 805, ОГРН: 1106625002505, Дата присвоения ОГРН: 11.08.2010, ИНН:  6625059055)  

о взыскании неустойки по договору от 30.06.2021 № 017-021-Б в размере 53 328  838,91 руб.  

при участии: 

от истца – Савин Е.М. дов. от 19.12.2022 № СБД00-04/02.4/28, диплом  

от ответчика – Жукова Л.В. дов. от 23.11.2022, адвокат., Хомич С.И. генеральный  директор на основании решения от 18.12.2020 № 3/2020;  

УСТАНОВИЛ:

ООО "СБ ДЕВЕЛОПМЕНТ" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с  исковым заявлением к ООО "ТСА" о взыскании неустойки по договору от  30.06.2021 № 017-021-Б в размере 53 328 838,91 руб.  

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные  требования по основаниям и доводам, изложенным в исковом заявлении и  возражениях на отзыв.  

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против  удовлетворения заявленных требований по основаниям и доводам, изложенным в  отзыве.  

ООО "ЭНЕРГОРОСТСТРОЙ", извещенное надлежащим образом в порядке  ст. 123 АПК РФ о времени и месте проведения судебного заседания, в том числе,  публично, путем размещения информации на официальном сайте суда  www.kad.arbitr.ru, своих представителей в суд не направило. Дело рассмотрено в его  отсутствие в порядке ч. 5 ст. 156 АПК РФ.  

Исследовав материалы дела, выслушав мнение представителей лиц,  участвующих в деле, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства,  проверив все доводы искового заявления и отзыва на него, суд признает исковые  треборвания не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, 30.07.2021 между ООО «ТСА» (Поставщик),  ООО «ЭнергоРосСтрой» (Покупатель) и ООО «СБ Девелопмент» (Заказчик)  заключен договор поставки № 017-021-Б (далее по тексту - Договор поставки) на  поставку оборудования - Абсорбционного бромистолитиевого чиллера на сжигание  природного газа в количестве 4х штук.  

К правоотношениям сторон по поставке между юридическими лицами  подлежат применению нормы Гражданского кодекса РФ 2 часть, параграф 3  «Поставка товаров» (ст.ст.506-524 ГК РФ).  

Договор поставки - это один из видов договора купли-продажи, поэтому к  нему применяются общие нормы договора купли-продажи, предусмотренные  статьями 454 - 491 ГК РФ. Согласно п.5 ст.454 ГК к отдельным видам договора  купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для  государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости,  продажа предприятия) положения, предусмотренные настоящим параграфом,  применяются, если иное не предусмотрено правилами настоящего Кодекса об этих  видах договоров.  

В соответствии с п.1 ст.458 ГК РФ если иное не предусмотрено договором  купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается  исполненной в момент:  

вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором  предусмотрена обязанность продавца по доставке товара;  

предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть  передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар  считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку,  предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и  покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к  передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован  для целей договора путем маркировки или иным образом.  

Согласно п. 1.5 Договора поставки Поставщик обязуется осуществить  доставку Оборудования на Объект -подобъекты «Единый энергоцентр» и  «Трансформаторная подстанция (ТП), входящие в состав Объекта «Генеральный  план» по адресу: Республика Крым, городской округ Ялта, с.Оползневое в 33 км. На  юго-запад от Ялты (координаты 44.39986779900304, 33.94170801666155).  

Спецификацией от 30.07.2021 к Договору поставки установлен момент  исчисления срока поставки: перечисление авансового платежа на р/с Поставщика  (п.4 Спецификации).  

Срок поставки - 150 календарных дней с момента перечисления авансового  платежа (Спецификация от 30.07.2021 к Договору поставки).  

Авансовый платеж был перечислен 19.08.2021 года (платежное поручение   № 5411 от 16.08.2021 года), таким образом, срок поставки до 17.01.2022 года.  

В соответствии с п.3.1.6 Договора поставки «Поставщик обязуется  осуществить погрузку на транспортное средство при отправке Товара своими  силами и за свой счет. Разгрузка и монтаж Товара осуществляется силами и за счет  Покупателя».  

Из вышеприведенных норм закона и условий Договора поставки следует, что  обязанность Поставщика по доставке считается исполненной в момент вручения  Товара Покупателю.  

Оборудование (Товар) был вручен Покупателю, ООО «ЭнергоРосСтрой»,  15.01.2022 года (в срок), что подтверждается УПД № SP2201 -15001 от 15.01.2022  года, подписанным с обеих сторон Поставщиком и Покупателем без каких-либо  претензий. Факт подписания УПД Истцом не оспаривается.  

Таким образом, включение обязанности Покупателя по разгрузке  оборудования и его монтажу в срок поставки Поставщиком, является  необоснованным и незаконным.  

Заказчик, ООО «СБ Девелопмент», знал о том, что Товар Абсорбционный  бромистолитиевый чиллер на сжигание природного газа в количестве 4х штук  поставляется в разобранном виде, что следует из Проектной документации по  Объекту: Единый энергоцентр, входящий состав Объекта «Генеральный план» по  адресу: Республика Крым, городской округ Ялта, с.Оползневое, расположенный в  границах земельного участка с кадастровым номером 90%25:070201:2378 (Технико-экономическое обоснование) СБД-1556-МРИ08-ТЭО, разработанной по заказу ООО  «СБ Девелопмент» проектировщиком ООО «Прогресс».  

Как следует из письма № 1/23 от 15.02.2023 года ООО «ЛГ Электронике  РУС» (LG Electronics RUS), производителя Товара, осуществлявшего контроль  монтажных работ и пуско-наладочные работы на объекте, Оборудование относится  к технически сложной продукции. На этапе технико-экономического обоснования  проекта Энергоцентра одним из ключевых вопросов была доставка и  транспортировка оборудования на объект в разобранном виде по причине большой  массы и габаритов. Поэтому изначально совместно с компанией ООО «Прогресс»,  выполняющей работы по проектированию на данном объекте, прорабатывался  вопрос о поставке оборудования в разобранном виде. Данная информация была  донесена до Заказчика на этапе проектирования. Дополнительно данные требования  были прописаны в техническом задании от ООО «СБ Девелопмент», документ СБД- 1556-МРИ08-ТЭО.  

Абсорбционная холодильная машина (АБХМ) WCDH120S производства LG  Electronics в сборе имеет следующие массо-габаритные параметры: Длина: 6 700  мм, Ширина: 4 300 мм, Высота: 3 800 мм, Масса: 33 тонны.  

Указанные параметры технически не позволяют доставить АБХМ в сборе на  объект.  

Как указано в вышеупомянутом письме № 1/23 от 15.02.2023 года ООО «ЛГ  Электронике РУС» (LG Electronics RUS), согласно технического задания СБ  Девелопмент было выдвинуто требование использование горелки определенного  производителя Weishaupt, что является внесением изменения в конструктив АБХМ.  

Таким образом, на этапе проектирования был внедрен в конструктив технически  сложного оборудования элемент, который не является зоной ответственности  производителя LG Electronics и доставлялся на объект отдельно от АБХМ. Монтаж  горелки Weishaupt выполнял поставщик данного оборудования. В связи с  определенным требованием заказчика, были внесены конструктивные изменения в  технически сложного оборудование, которое изначально подразумевало  дооснащение и окончательную сборку оборудования непосредственно на  стройплощадке Энергоцентра, а не на заводе производителя АБХМ LG Electronics.  По этой причине также АБХМ не могли поставлять в собранном виде, т.к. при  сборке использовалось стороннее оборудование по желанию Заказчика.  

Поставка Оборудования частями также подтверждается перепиской  Продавца и Покупателя до момента поставки.  

Письмом исх.21-05-0231 от 29.10.2021 года Покупатель, ООО  ЭнергоРосСтрой», адресованным поставщикам, включая ООО «ТСА», запросило  предоставить развернутый график поставки оборудования.  

Письмом № 124 от 06.12.2021 года ООО «ТСА» предоставило информацию о  комплектации оборудования - горелок Weishaupt к абсорбационному чиллеру,  артикул WCDH1205 из 17 позиций.  

Письмом № 125 от 06.12.2021 года ООО «ТСА» предоставило информацию о  поставке абсорбционных чиллеров - «единоразовая поставка оборудования будет  состоять из 82-х позиций в 11 контейнерах. Массогабаритные характеристики  позиций и контейнеров прилагаем». В приложениях к письму - Лист поставки  HQDT0000024322-1, Лист поставки HQDT0000024323-1.  

Перепиской между заводом-изготовителем LG Electronics, Поставщиком и  Покупателем в части готовности строительной площадке к приемке и разгрузке  Оборудования, его монтажу также подтверждается понимание сторонами, что  Оборудование приходит в разобранном виде, и разгрузку и монтаж осуществляет,  как указано в Договоре, Покупатель, ООО «ЭнергоРосСтрой». Соответственно  строительная площадка, на которой осуществлялся монтаж Оборудования,  находилась во владении и пользовании Покупателя, ООО «ЭнергоРосСтрой», и  именно ООО «ЭнергоРосСтрой» отвечал за готовность площадке к разгрузке и  монтажу поставленного Оборудования.  

Письмом № 13012022-1 от 13.01.2021 ООО «ЛГ Электронике РУС» (LG  Electronics RUS) в адрес ООО «ТСА уведомила о том, что поставка Оборудования  была приостановлена, так как по состоянию на 12.01.2022г. представитель не  увидел полной готовности стройплощадки для приема крупногабаритного товара.  Также не был решен ряд вопросов по местам разгрузки. Была анонсирована  информация о возможных трудностях прохождения негабаритного товара через  горные перевалы в условиях непогоды на трассе 12-13 января 2022г.  

Письмом № 08.02.2022/3 от 08.02.2022г. ООО «ЛГ Электронике РУС» (LG  Electronics RUS) в адрес ООО «ЭнергоРосСтрой» (копия в ООО «ТСА») сообщает о  недостатках в подготовке к монтажу Оборудования, что сдвигает сроки  производства работ по вине ООО «ЭнергоРосСтрой».  

Из приведенных доказательств следует, что у сторон по Договору была  полная информация о том, в каком виде должно поступить Оборудование, а также  полная информация о требованиях к монтажу этого оборудования на территории  Покупателя.  

В связи с чем, довод ООО «СБ Девелопмент» о том, что они ожидали  Оборудование в собранном виде и готовом к работе, является недостоверным, не  подтверждается обстоятельствами дела и представленными доказательствами.  

Перевозки грузов автомобильным транспортном на территории РФ  регулируются Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 (ред. от  30.12.2022) "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным  транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения  Российской Федерации".  

В соответствии с п.77 Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200  (ред. от 30.12.2022) "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным  транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения  Российской Федерации" размещение делимого груза на транспортном средстве  осуществляется таким образом, чтобы габариты транспортного средства с таким  грузом не превышали допустимые габариты транспортного средства,  предусмотренные приложением N 1 к настоящим Правилам, а общая масса  транспортного средства с таким грузом и (или) нагрузка на ось транспортного  средства с таким грузом не превышали значения допустимой массы транспортного  средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства, согласно  которым в соответствии с настоящими Правилами транспортное средство относится  к тяжеловесным транспортным средствам.  

Согласно Приложения № 1 к указанному постановлению Оборудование  АБХМ в собранном состоянии не проходит по допустимым габаритам  транспортного средства с грузом по ширине и высоте: Все транспортные средства2,55 метра, Изотермические кузова транспортных средств - 2,6 метра, Высота, Все  транспортные средства - 4 метра  

Массо-габаритные параметры АБХМ (без учета транспортного средства):  Длина: 6 700 мм Ширина: 4 300 мм Высота: 3 800 мм Масса: 33 тонны  

То есть Оборудование является крупногабаритным, и его перевозка возможна  только при наличии специального разрешения.  

Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об  автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с  изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) установлено, что движение по  автомобильным дорогам крупногабаритного транспортного средства, допускается  при наличии специальных разрешений.  

В соответствии с подп.2 п. 30 Порядка выдачи специального разрешения на  движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного  транспортного средства, утвержденного Приказом Минтранса России от 18.10.2022   № 418, уполномоченный орган принимает решение об отказе в выдаче специального  разрешения в случаях, если установленные требования о перевозке груза, не  являющегося неделимым, не соблюдены.  

То есть специальное разрешение может быть предоставлено в отношении  неделимого груза. Для делимого груза необходимо обоснование, в связи с чем груз  доставляется в собранном виде, в противном случае уполномоченный орган  отказывает в выдаче специального разрешения. Одного желания Заказчика будет  для этого недостаточно.  

Кроме того, монтаж Оборудования осуществляется в помещении по  вышеуказанному адресу, а не на открытой площадке, в связи с чем в собранном  виде с указанными габаритами АБХМ в любом случае не могли быть внесены в  помещение для установки.  

Таким образом, требования Истца не соответствуют фактическим  обстоятельствам дела, договоренностями сторон, установленными Договором, и  

подтверждающимися дальнейшими действиями Сторон, включая переписку  Сторон.  

В ином виде доставка Оборудования в настоящем случае является  невозможной.  

Стороны свободны в оформлении договорных отношений, и, если стороны  договорились, что технически сложному и крупногабаритному товару нужна сборка  (монтаж) и установка на определенной площадке, в договоре поставки возможно  прописать условия оказания Поставщиком услуг по монтажу и установке. К таким  обязательствам Поставщика применяются положения договора об оказании услуг.  

Кроме того, если договор поставки включает в себя, помимо поставки,  осуществление каких-либо дополнительных услуг, то такой договор расценивается  как смешанный договор, включающий в себя элементы различных договоров -  договора поставки, договора подряда и пр.  

Стороны могут заключить смешанный договор, содержащий элементы  различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами.  

К отношениям сторон по смешанному договору в соответствующих частях  применяются правила о договорах, элементы которых в нем содержатся, если иное  не предусмотрено договором (п. 3 ст. 421 ГК РФ).  

То есть, к каждому такому договору, объединенному в один договор,  применяются положения закона о соответствующем договоре. Поэтому сроки  осуществления обязательств по таким договорам рассчитываются в соответствии с  положениями закона о соответствующем договоре, а не смешиваются.  

Другими словами, обязательства по договору поставки будут исполнены в  момент передачи товара и подтверждаться товарной накладной или УПД в  соответствии с нормами закона о договорах поставки, а услуги по разгрузке и  монтажу - в момент осуществления монтажа в сроки, указанные в договоре (при их  отсутствии, в соответствии с действующим законодательством применительно к  договорам возмездного оказания услуг) и подтверждаться соответствующим актом  о приемке-передаче оказанных услуг в соответствии с нормами о договорах о  возмездном оказании услуг либо о договорах подряда.  

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для  удовлетворения исковых требований.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 71, 75, 110, 167-170, 176 АПК  РФ,  

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований – отказать в полном объеме. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия  (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья  В.Д.Поздняков