Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-10966/2019

26 февраля 2020 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Семёновой У. Н., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества "Тарынская  золоторудная компания" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной  регистрации в качестве юридического лица 23.11.2012, регистрирующий орган –  межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха  (Якутия), адрес (место нахождения): 678730, Республика Саха (Якутия), Оймяконский  улус, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью  "Строительная компания КТБ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата  государственной регистрации в качестве юридического лица 23.01.2008, регистрирующий  орган межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, адрес  (место нахождения): 127273, 

<

...>, 34) о  взыскании 485 120,73 руб. неустойки по договору подряда № 05-01-17 от 10.01.2017 за  период с 21.08.2017 по 31.10.2017, а также 12 702 рублей расходов по уплате  государственной пошлины.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  КТБ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата государственной регистрации в  качестве юридического лица 23.01.2008, регистрирующий орган межрайонная инспекция  Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, адрес (место нахождения): 127273, 

<

...>, 34) в пользу акционерного общества  

"Тарынская золоторудная компания" (ИНН 1420004874, ОГРН 1121420000130, дата  государственной регистрации в качестве юридического лица 23.11.2012, регистрирующий  орган – межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Саха  (Якутия), адрес (место нахождения): 678730, Республика Саха (Якутия), Оймяконский  улус, пгт Усть-Нера, ул. Ленина, д. 33) 129 737,54 рублей неустойки по договору подряда   № 05-01-17 от 10.01.2017 за период с 21.09.2017 по 10.10.2017, а также 12 702 рублей  расходов по уплате государственной пошлины.  

В остальной части иска отказать. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции  через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть  подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте  арбитражного суда в информационно – телекоммуникационной сети Интернет  http://yakutsk.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства  информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на  интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.  

Судья Семёнова У. Н.