ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-193181/17-3-1833

18 января 2018 г.

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена   17 января 2018 г.

Решение в полном объеме изготовлено 18 января 2018 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Картавой О.Н. (единолично),

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

истца ООО «ВПК Строй» (105037, 

<

...>)

к ГУП «МосжилНИИпроект» (109012, 

<

...>)

о взыскании 1 155 000 руб. 00 коп.

при участии:  согласно протоколу.

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен ООО «ВПК Строй» к ГУП «МосжилНИИпроект» о взыскании задолженности  1 155 000 руб. 00 коп., из которых 1 100 000 рублей 00 копеек (Один миллион сто тысяч рублей 00 копеек) - задолженность по договору № 555/ПСД от 18 октября 2015 года; 55 000 рублей 00 копеек (Пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) - пени, предусмотренные договором № 555/ПСД от 18 октября 2015 года.

В судебном заседании истец исковые требования поддержал. 

Ответчик в судебное заседание не явился, суд в порядке ст.156 АПК РФ рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции в отсутствие ответчика.

Ответчик исковые требования не оспорил, отзыв не представил.

Суд, рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим  основаниям.

Как усматривается из материалов дела,  18 октября 2015 года между Истцом (Подрядчик) и Ответчиком (Заказчик) был заключен договор подряда № 555/ПСД. В соответствии с указанным договором Истец обязался по заданию Ответчика выполнить работы по разработке проектно-сметной документации раздела «Газоснабжения» жилых домов по адресам, указанным в Приложении к договору, а Ответчик обязался принять их результат и уплатить стоимость фактически выполненных работ.

           В соответствии с условиями указанного договора, стоимость работ составила 1 100 000 рублей 00 копеек (Один миллион сто тысяч рублей 00 копеек).

Истец полностью исполнил свои обязательства по Договору, что подтверждается Актом сдачи-приемки работ от 01.07.2016 года, на сумму 1 100 000 рубля 00 копеек (Один миллион сто тысяч рублей 00 копеек).

Согласно расчету истца размер задолженности составляет 1 100 000 рубля 00 копеек.

Таким образом, Ответчиком доказательств полной оплаты не представлено. Следовательно, долг подлежит взысканию согласно ст. 309, 310, 702, 711  ГК РФ, ч. 3.1 ст.70 АПК РФ.

- Истец просит взыскать 55 000 рублей 00 копеек (Пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) - пени, предусмотренные договором № 555/ПСД от 18 октября 2015 года.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ кредитор в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства вправе требовать уплату неустойки, если она предусмотрена договором или законом. Согласно пункту 7.1. Договора за просрочку платежей, Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости работ, но не более 5% от суммы Договора. 

В соответствии с расчетом по состоянию на 02 октября 2017 года размер пени составляет 55 000 рублей 00 копеек (Пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).

Заявлений о снижении неустойки ответчиком в установленном порядке не заявлено.

В целях досудебного урегулирования спора в адрес ответчика была направлена претензия, которую ответчик оставил без удовлетворения. 

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться нежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что исковые требования по заявленным истцом основаниям являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Расходы по государственной пошлине распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании ст.ст. 309, 310, 317.1,  395, 702 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 110,  112, 156, 161-167, 171-176, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с  ГУП «МосжилНИИпроект» в пользу  ООО «ВПК Строй» задолженности  1 155 000 руб. 00 коп., из которых 1 100 000 рублей 00 копеек (Один миллион сто тысяч рублей 00 копеек) – основной долг,  55 000 рублей 00 копеек (Пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) - пени, а также государственную пошлину в размере 24 550 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

        Судья                                   Картавая О.Н.