Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А12-23152/2017

23 августа 2017 года

город Волгоград

 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Лобенко Е.А., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Марковской А.В., рассмотрев в  судебном заседании дело по иску Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 317344300021420, ИНН 

<

***>) к Муниципальному казенному  предприятию «Дорожное ремонтно-строительное управление № 1» (400057, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) с участием в деле третьих лиц,  не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Общества с  ограниченной ответственностью «Премиум» (400081, 

<

...>,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Общества с ограниченной ответственностью  «Феникс» (400081, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о взыскании неустойки  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2, доверенность от 26.06.2017г., от ответчика – не явился, извещен, от третьих лиц – не явился, извещен, 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования принять к рассмотрению.  

Взыскать с Муниципального казенного предприятия «Дорожное ремонтно- строительное управление № 1» (400057, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Индивидуального предпринимателя  ФИО1 (ОГРНИП 317344300021420, ИНН 

<

***>)  неустойку в размере 2 941 377,66 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере  

15 000 руб. 

В удовлетворении требования в части взыскания расходов на оплату услуг  представителя в остальной части отказать.  

Взыскать с Муниципального казенного предприятия «Дорожное ремонтно- строительное управление № 1» (400057, 

<

...>, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 37 707 руб.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в  течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Полный текст решения будет изготовлен в течение 5 рабочих дней и направлен сторонам  по почте.  

Судья Е.А. Лобенко