210100063_5222047  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А08-9824/2022

г. Белгород

28 ноября 2023 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева А.В., при  ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио- и видеозаписи  секретарём судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению дело по  исковому заявлению ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) к ООО "ТАНДЕМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании пени, при участии в судебном заседании представителя: 

от истца: ФИО2, доверенность от 09.01.2023;  от ответчика: не явился, ходатайство,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований ОГБУ "УКС Белгородской области" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "ТАНДЕМ" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании 280 073,58 руб. пени за просрочку исполнения обязательств  по Контракту от 26.10.2021 № 13/1008 на выполнение строительно-монтажных и  пусконаладочных работ по объекту: «Строительство ФАП в п. Набокино  Старооскольского городского округа ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница  Святителя ФИО3», 249 836,35 руб. пени за просрочку исполнения обязательств  по Контракту от 26.10.2021 № 13/1009 на выполнение строительно-монтажных и  пусконаладочных работ по объекту: «Строительство ФАП в с. Выползово  Старооскольского городского округа ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница  Святителя ФИО3», отказать.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья А.В. Петряев