ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12 

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 09АП-34777/2017-ГК

г. Москва                                                                                            Дело № А40-223354/16

«05» сентября 2017 г.

Резолютивная часть постановления объявлена «04» сентября 2017 г.

Постановление изготовлено в полном объеме «05» сентября 2017 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи В.И. Тетюка

Судей: Б.П. Гармаева, В.Я. Гончарова

при ведении протокола судебного заседания А.Н. Калюжным

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ОАО «ГлобалЭлектроСервис»

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 05 мая 2017 года, 

принятое судьей О.Н. Картавой (шифр судьи 3-1588) по делу № А40-223354/16

по иску АО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ»

к ОАО «ГлобалЭлектроСервис»

о взыскании денежных средств

и по встречному иску о взыскании денежных средств

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 – дов. от 01.11.2016, ФИО2 – дов. от 01.03.2017

от ответчика: ФИО3 – дов. от 30.12.2016

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании денежных средств по договору субподряда № П- 521/211 -2014 в размере 46 913 066 руб. 95 коп.

Определением арбитражного суда от 05.12.2016г. для совместного рассмотрения с первоначальным иском принят встречный иск ОАО «ГлобалЭлектроСервис» о взыскании неустойки за нарушение Субподрядчиком срока завершения работ по договору субподряда № П-2521/211-2014 в размере 48 620 083 руб. 31 коп.

Решением суда от 05.05.2017г. по первоначальному иску взысканы с ОАО «ГлобалЭлектроСервис» в пользу АО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ» денежные средства задолженность в размере 46 913 066 руб. 95 коп, а также 200 000 руб. 00 коп. расходы по государственной пошлине.

В удовлетворении встречных исковых требований отказано.

ОАО «ГлобалЭлектроСервис» обратилось с апелляционной жалобой на указанное решение, в которой просило его в части отказа в удовлетворении встречного иска отменить, встречный иск удовлетворить.

В судебном заседании апелляционного суда стороны заявили ходатайство об утверждении Мирового соглашения.

В Мировом соглашения стороны согласовали его условия, решили вопрос о распределении расходов по госпошлине.

Учитывая, что данное Мировое соглашение не противоречит законам и иным нормативным актам и не нарушает права и законные интересы других лиц, апелляционный суд считает возможным утвердить Мировое соглашение.

Руководствуясь ст.ст. 110, 138, 139, 140, 141, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Утвердить Мировое соглашение, по условиям которого:

ОАО «ГлобалЭлектроСервис» в лине представителя ФИО3, действующего на основании доверенности № 4489-К/12/16 от 30.12.2016, и АО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ», в лице представителя ФИО4, действующего на основании доверенности, совместно именуемые «Стороны», являющиеся сторонами по делу А40-223354/2016-3-1588. заключили настоящее мировое соглашение по делу № А40-223354/2016-3-1588 о нижеследующем:

1. Настоящее мировое соглашение заключается сторонами в соответствии со ст. 49, 139. 140, 141 АПК РФ с целью устранения по обоюдному согласию возникшего спора по Договору субподряда № П-2521/211-2014 от 11.08.2014 г.

2. По настоящему мировому соглашению ОАО «ГлобалЭлектроСервис» в полном объеме отказывается от материально-правовых требований к АО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ» о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору субподряда № П-2521/211-2014 от 11.08.2014 г. в размере 48 620 083,31 рубля, составляющих предмет встречного иска и апелляционной жалобы.

3. По Решению Арбитражного суда города Москвы от 05.05.2017 года с ОАО «ГлобалЭлектроСервис» взыскано в пользу АО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ» 46 913 066,95 рубля. По настоящему мировому соглашению АО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ» частично отказывается от материально-правовых требований к ОАО «ГлобалЭлектроСервис» о взыскании задолженности по Договору субподряда № П-2521/211-2014 от 11.08.2014 г. в размере 4 913 066,95 рубля.

4. Сумму задолженности в размере 42 000 000,00 рублей, взысканной Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.05.2017 года. ОАО «ГлобалЭлектроСервис» обязуется уплатить АО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ» в следующем порядке:

Сумма, руб.

Срок уплаты, не позднее

5 000 000,00

31 октября 2017 года

5 000 000,00

30 ноября 2017 года

5 000 000,00

31 декабря 2017 года

5 000 000,00

31 января 2018 года

7 333 333,33

28 февраля 2018 года

7 333 333,33

31 марта 2018 года

7 333 333,34

30 апреля 2018 года

5. Указанная в п. 4 настоящего мирового соглашения денежная сумма уплачивается ОАО «ГлобалЭлектроСервис» в безналичной форме по следующим реквизитам:

Получатель          АО «Электрострой»

Банк                     ВТБ 24 (ПАО) г. Москва

Р/с                        

<

***>

Кор./с                   30101810100000000716

БИК                      044525716

ИНН                     

<

***>

КПП                     500901001

ОГРН                   

<

***>

6.   После уплаты ОАО «ГлобалЭлектроСервис» АО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ» суммы задолженности в размере 42 000 000.00 рублей, обязательства, вытекающие из настоящего мирового соглашения, считаются исполненными в полном объеме.

7. По настоящему мировому соглашению АО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ» отказывается от взыскания с ОАО «ГлобалЭлектроСервис» каких-либо неустоек и процентов (в том числе в соответствии со ст. 395 и 317.1 ГК РФ), а также начисления их в будущем.

8. Стороны самостоятельно несут издержки, связанные с рассмотрением дела № А40-223354/2016-3-1588 (в том числе расходы на оплату услуг представителей и госпошлины) и иные судебные расходы.

9. Спор урегулирован сторонами добровольно.

10. Правовые последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст. 151 АПК РФ. сторонам известны и понятны.

11. Настоящее мировое соглашение составлено и подписано в трех идентичных экземплярах и вступает в силу с момента его утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом.

Возвратить ОАО «ГлобалЭлектроСервис» из федерального бюджета государственную пошлину по встречному иску в размере 100 000 рублей. 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 05 мая 2017 года по делу № А40-223354/16 отменить.

Производство по делу № А40-223354/16 прекратить.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий:           В.И. Тетюк

Судьи:           Б.П. Гармаев

           В.Я. Гончаров

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.