1382/2018-158744(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 02 июля 2018 года 

по делу А33-29418/2017 Красноярск 

02 июля 2018 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Крас-Экс» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью строительная  компания «РоЭл» (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***>) 440 934,76 руб. неустойки,  5 092 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать.  

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью «Крас-Экс» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 23 126 руб. государственной пошлины,  излишне уплаченной по чек-ордеру от 08.11.2017.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «РоЭл»  (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Крас-Экс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 440 934,76 руб.  неустойки, 27 899 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Произвести зачет взысканных сумм по материально-правовым требованиям и сумм  судебных расходов и в итоге взыскать с общества с ограниченной ответственностью  строительная компания «РоЭл» (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***>) в пользу общества  с ограниченной ответственностью «Крас-Экс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  22807 руб.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья И.В. Яковенко