АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-7126/2024

г. Новосибирск

24 октября 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Дорофеевой Д.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савченко А.А.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению фонда модернизации и  развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований  Новосибирской области (ОГРН 1105400000430) г. Новосибирск к обществу с  ограниченной ответственностью ФСК «САНТЕХСЕРВИС ПЛЮС» (ОГРН  1025401304103) г. Новосибирск, саморегулируемой организации Асоциации  Регионального Отраслевого Объединения Работодателей «Саморегулируемая  Организация Строителей Сибирского Региона» (ОГРН 1095400000189) г. Новосибирск  при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования  относительно предмета спора ООО «СибКонтрольСервис» (ОГРН 1195476077246),  Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска  (ИНН 5406228654), ООО «СКС» (ИНН 5405499274) о взыскании неустойки за просрочку  по договору подряда 427 533 руб. 73 коп. Лица, участвующие в деле и процессе: от истца  - Попова Е.Н. (доверенность № 77 от 12.12.2023, паспорт, диплом); от ответчика – Дьячук  Я.А. (доверенность от 18.09.2023, паспорт); от третьих лиц - не явились, извещены.  

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью ФСК «САНТЕХСЕРВИС ПЛЮС»  (ОГРН 

<

***>), при недостаточности денежных средств субсидиарно с  саморегулируемой организации Асоциации Регионального Отраслевого Объединения  Работодателей «Саморегулируемая Организация Строителей Сибирского Региона» (ОГРН  

<

***>)  в пользу фонда модернизации и развития жилищно-коммунального  хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН 

<

***>)  задолженность в размере 70 622 руб. 82 коп., а так же расходы по оплате государственной  пошлины в размере 1 908 руб.  

В остальной части отказать. 

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления  в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Д.Н. Дорофеева