4_1262742  

 

Арбитражный суд Сахалинской области 

Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, 

www.sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Южно-Сахалинск  

07.04.2022г. Дело № А59-5513/21  

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Дремовой Ю.А., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Потапенко С.И.,  

с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по исковому заявлению муниципального бюджетного учреждения «Отдел  капитального строительства» Анивского городского округа (ОГРН: 1126501001142,  ИНН: 6501244792)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Эверест»  (ОГРН: 1036500614138, ИНН: 6501143064)  

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту от  20.08.2019 № 97/19-Д на строительство объекта «Стадион за висячим мостом в г. Анива»  за период с 01.08.2020 по 21.12.2020 в размере 516 888,75 рублей,  

при участии: 

руководитель ООО «Строительная компания «Эверест» Мельник А.Ф., личность  удостоверена по паспорту),  

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья Ю.А. Дремова