9_912095  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-3622/2019

г. Южно-Сахалинск

23 сентября 2019 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи 

Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  акционерного общества «Сахалин-Инжиниринг» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Строительно-коммерческая фирма «Сфера» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о взыскании задолженности по договору № З-115-18 на  выполнение комплекса работ по подготовке проектной документации от  15.08.2018 в размере 2 021 337 рублей 38 копеек, неустойки в размере  828 435 рублей 19 копеек, неустойки по день фактической оплаты долга  

встречному исковому заявлению ООО «СКФ «Сфера» о взыскании  с АО «Сахалин-Инжиниринг» 1 824 133 рубля 74 копеек пени за просрочку  выполнения работ по договору  

при участии представителей: 

от истца – ФИО2 по доверенности от 20.02.2019 года,  ФИО3 по доверенности от 17.07.2019 года,  

от ответчика – ФИО4 по доверенности от 15.01.2018  года,  

руководствуясь ст. ст. 167-176 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, суд  

РЕШИЛ:

Иск акционерного общества «Сахалин-Инжиниринг»  удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Строительно-коммерческая фирма «Сфера» в пользу акционерного  общества «Сахалин-Инжиниринг»  

2 021 337 рублей 38 копеек задолженности, 

591 938, 72 рубля неустойки за период с 29.12.2018 по 05.02.2019  года,  

464 907,51 рубль неустойки за период с 06.02.2019 по 23.09.2019  года,  

37 249 рублей судебных расходов по оплате государственной  пошлины, а всего 3 115 432 (три миллиона сто пятнадцать четыреста  тридцать два) рубля 23 копейки.  

Встречный иск ООО «СКФ «Сфера» удовлетворить частично. 

Взыскать акционерного общества «Сахалин-Инжиниринг» в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительно- коммерческая фирма «Сфера» 151 600 рублей 29 копеек пени за просрочку  выполнения работ по договору и 1 499,57 рублей судебных расходов по  оплате государственной пошлины, а всего 153 099 (сто пятьдесят три  тысячи девяносто девять) рублей 57 копеек.  

Произвести зачет удовлетворенных первоначальных и исковых  требований, в результате которого взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Строительно-коммерческая фирма «Сфера» в пользу  акционерного общества «Сахалин-Инжиниринг» 2 962 332 (два миллиона  девятьсот шестьдесят две тысячи триста тридцать два) рубля 66 копеек.  

Взыскать с ООО СКФ «Сфера» в федеральный бюджет 8 187  рублей 23 копейки государственной пошлины.  

Взыскать с ООО «Сахалин-Инжиниринг» в федеральный бюджет  355 рублей 77 копеек государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в  течение одного месяца.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья О. А. Портнова