АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-19623/2023

г. Челябинск

05 декабря 2023 года

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Скобычкина Н.Р. при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Буровым А.В.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания  «Империя», ОГРН 

<

***>, г. Челябинск,  

к обществу с ограниченной ответственностью «СеверСпецСтройРемонт»,  ОГРН 

<

***>, Челябинская область, г. Копейск,  

о взыскании 283 686 руб. 60 коп. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 156, 167-170, ч. 1 ст. 171, ст. 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования истца – общества с ограниченной  ответственностью Инвестиционно-строительная компания «Империя», ОГРН  

<

***>, г. Челябинск, удовлетворить.  

Взыскать с ответчика – общества с ограниченной ответственностью  «СеверСпецСтройРемонт», ОГРН 

<

***>, Челябинская область,  г. Копейск, в пользу истца – общества с ограниченной ответственностью  Инвестиционно-строительная компания «Империя», ОГРН 

<

***>,  г. Челябинск, задолженность в размере 95 400 руб. 00 коп., неустойку за  период с 03.03.2022 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 01.06.2023 в размере  188 286 руб. 60 коп., неустойку за период с 02.06.2023 по день фактического  исполнения обязательства из расчета 0,6% от суммы задолженности в  размере 95 400 руб. 00 коп. за каждый день просрочки, расходы по уплате  государственной пошлины в размере 8 674 руб. 00 коп.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не  изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления  арбитражного суда апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180 АПК РФ).  

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный  

Дело № А76-19623/2023 

апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в  полном объеме) через Арбитражный суд Челябинской области.  

Судья Н.Р. Скобычкина  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы  можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  httр://18aas.arbitr.ru.