Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-2047/2018

24 июля 2018 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Гавриш С.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Управления  жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве  юридического лица: 24.01.2007, место нахождения: 628100, Ханты-Мансийский  автономный округ - Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. Калинина, д. 39) к  обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАШ  ДОМ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации в  качестве юридического лица: 20.12.2011, место нахождения: 628181, Ханты-Мансийский  автономный округ - Югра, 

<

...>, кв. 162) о взыскании неустойки и по  встречному иску общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ НАШ ДОМ» к Управлению жилищно-коммунального хозяйства и  строительства администрации Октябрьского района о взыскании задолженности и  неустойки,  

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 148, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,   

РЕШИЛ:

исковые требования Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства  администрации Октябрьского района удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ НАШ ДОМ» в пользу Управления жилищно-коммунального хозяйства и  

строительства администрации Октябрьского района неустойку в размере 1 486 545 руб.  06 коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований Управления жилищно- коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ НАШ ДОМ» в доход федерального бюджета государственную пошлину  в размере 27 865 руб. 00 коп.  

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НАШ ДОМ» оставить без рассмотрения.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.  

Судья С.А. Гавриш