Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-8105/2021

16 июня 2022 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Семёновой У. Н., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном  заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения  "Инвестиционно-строительное управление" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от 11.11.2021 № 440  

к обществу с ограниченной ответственностью "НюрбаАвтодор" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 2 736 385,06 рублей пени за просрочку исполнения обязательств по  муниципальному контракту от 31.07.2019 № 0816300013219000015_89336 на выполнение  работ по объекту «Строительство объекта «Детский сад на 35 мест» в с.Мар МР  «Нюрбинский район».  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НюрбаАвтодор" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального казенного учреждения  "Инвестиционно-строительное управление" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 2 623 036,71 рублей пени за просрочку исполнения  обязательств по муниципальному контракту от 31.07.2019 № 0816300013219000015_89336 на  выполнение работ по объекту «Строительство объекта «Детский сад на 35 мест» в с.Мар МР  «Нюрбинский район».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НюрбаАвтодор" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 35 163,37 рублей  государственной пошлины.  

В остальной части иска отказать. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через  арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана  посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в  информационно – телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о  времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте  Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.  

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного  усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети  «Интернет» по адресу www.kad.arbitr.ru.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть  направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства  заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Судья Семёнова У. Н. 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 29.12.2021 22:20:28Кому выдана Семенова Ульяна Николаевна